述职范文|监理工程师考试课件(范文14篇)

1.【解析】本题涉及的考点是建设工程质量的特性。适用、耐久、安全、可靠、经济、节能与环境适应性，都是必须达到的基本要求，缺一不可。但是对于不同门类不同专业的工程，如工业建筑、民用建筑、公共建筑、住宅建筑、道路建筑，可根据其所处的特定地域环境条件、技术经济条件的差异，有不同的侧重面。

2.【解析】本题涉及的考点是施工机具设备。机械设备可分为两类：一类是指组成工程实体及配套的工艺设备和各类机具，如电梯、泵机、通风设备等，它们构成了建筑设备安装工程或工业设备安装工程，形成完整的使用功能。另一类是指施工过程中使用的各类机具设备，包括大型垂直与横向运输设备、各类操作工具、各种施工安全设施、各类测量仪器和计量器具等，简称施工机具设备，它们是施工生产的手段。

3.【解析】本题涉及的考点是工程质量的检查评定及验收。隐蔽工程在隐蔽前要检查合格后验收，涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测，涉及结构安全和使用功能的重要分部工程要进行抽样检测。

4.【解析】本题涉及的考点是政府监督管理职能。政府监督管理职能包括：建立和完善工程质量管理法规;建立和落实工程质量责任制;建设活动主体资格的管理;工程承发包管理工

程建设程序管理。

5.【解析】本题涉及的考点是工程质量保修。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应向建设单位出具工程质量保修书，质量保修书中应明确建设工程保修范围、保修期限和保修责任等。

⬒ 监理工程师考试课件 ⬒

2017监理工程师《案例分析》考试大纲

2017年监理工程师考试《建设工程监理案例分析》，主要检验考生运用建设工程监理学科知识和共程实践经验，分析、解决建设工程监理工作实际问题的综合能力。下面是小编整理的考试主要内容：

1.建设工程监理招标与投标

2.建设工程监理合同管理

3.建设工程监理组织

4.监理规划与监理实施细则

5.建设工程目标控制的内容和主要方式

6.建设工程安全生产管理的监理工作

7.建设工程文件资料管理

8.建设工程施工招标

9.建设工程施工合同订立

10.建设工程施工合同履行管理

11.工程变更、索赔管理

12.建设工程材料设备采购合同履行管理

13.工程参建各方质量责任

14.工程施工阶段质量控制

15.工程质量缺陷及事故

16.工程施工质量验收

17.工程质量主要试验与检测方法

18.排列图、因果分析图、直方图和控制图的应用

19.建筑安装工程费用项目的组成与计算

20.合同价款渊整

21. 合同价款支付与竣工结算

22.投资偏差分析

23.流水施工进度计划

24.关键线路和关键工作的确定

25.网络计划中时差的分析和利用

26.网络计划工期优化及计划调整

27.双代号时标网络计划的'应用

28.实际进度与计划进度的比较方法

29.工程延期的确定

30.《建筑法》、《合同法》、《招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《招标投标法实施条例》、《建设工程监理规范》(GB/T50319--2013)的应用

⬒ 监理工程师考试课件 ⬒

很多人都知道每年报考公路监理师的同学有很多，然而历年缺席考试的同学更是不少，这是多么庞大的一个数字，当然这里面必然有不可避免的客观原因，但是也会存在一些主观心理因素。那么，应该如何克服这些心理障碍，坚持到最后呢?

首先，每天反省自己。“吾日三省吾身”，如果你能每天睡觉前认真地反省自己今天这一天都做了什么，还有什么可以改进的地方，明天又应该怎么样努力，那么你就可以从每天的进步中获得信心，从每天的反省中找到不足以求再次进步。

其次，现在有很多正在备考2014年公路监理工程师的同学问我，所谓的成功秘诀究竟是什么，公路监理师考试如何巧得分?其实我的答案很简单，就是每天给自己制定一个目标，并且坚持下去。目标不用很伟大，也不要求努力半天也达不到的高度，只求我们面对那个目标有坚持下去的勇气和信心就可以。

其次就是保持健康的心态。这里的健康不仅仅指身体的健康，更加包括心理，尤其是指积极向上的心态，在学习的过程中享受到乐趣。当然俗话说的好，身体是革命的本钱，备战期间更是要锻炼好身体，生活也要有规律。现在很多人养成了晚睡晚起的习惯，这对身体是极大的'不好，良好的作息对于我们的身体有着不可或缺的作用。每年都会有人因为身体的不适而不能参加考试，这也是我希望大家在备考期间也能养成良好的习惯，美丽的心情以及健康的心态的重要原因。

⬒ 监理工程师考试课件 ⬒

1.单选题【本题型共60道题】

1.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，水平支承结构的容许挠度应不超过()。

A．L/100 B．L/150 C．L/200 D．L/250 2.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，施工中发包人供应的材料由承包人负责检查试验后用于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由()。

A．发包人追加合同价款，相应顺延工期 B．发包人追加合同价款，工期不予顺延 C．承包人承担发生的费用，相应顺延工期 D．承包人承担发生的费用，工期不予顺延 3.建设工程监理合同是()。

A．实践合同 B．不要式合同 C．单务合同 D．双务合同

4.根据《招标投标法》，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A．10 B．15 C．20 D．30 5.根据《建筑法》，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的()书面通知被监理的建筑施工企业。

A．工程监理范围、监理内容及监理人员 B．工程监理单位元、监理内容及监理权限 C．工程监理范围、监理期限及监理依据 D．工程监理单位元、监理人员及监理权限

6.根据《建设工程质量管理条例》，施工单位必须建立、健全()制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录。

A．合同管理 B．施工技术交底 C．质量预控 D．质量检验

7.根据《建设工程质量管理条例》和《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位元和监理工程师受建设单位委托实施监理时，其一般责任范围是()。

A．应对建设工程施工质量和安全生产承担监理责任 B．应对建设工程施工质量和安全生产承担连带责任 C．只承担建设工程安全生产的监理责任 D．只承担建设工程施工质量的监理责任

8.根据《建筑法》，下列情形中，建设单位应当按照国有关规定办理申请批准手续的是()。A．爆破作业 B．深基坑开挖 C．高空作业 D．大体积混凝土浇筑

9.根据《建筑法》，建筑工程因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期。延期以()。

A．两次为限，每次不超过3个月 B．两次为限，每次不超过6个月 C．一次为限，延期不超过3个月 D．一次为限，延期不超过6个月

10.审查委员会根据申请人须知前附表规定的方法和规定的审查标准，对所有已受理的资格预审申请文件进行审查。资格审查办法采用合格制和（）。

A．淘汰制 B．有限数量制 C．排序制

D．计量与定性相结合制

11.根据《合同法》，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为()年。

A．1 B．2 C．4 D．5 12.根据《建设工程安全生产管理条例》，在建设工程施工过程中，工程监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的，处（）的罚款。

A．10万元以上30万元以下 B．20万元以上50万元以下 C．50万元以上100万元以下 D．100万元以上200万元以下

13.注册监理工程师每一注册有效期为（）年。

A．2 B．3 C．4 D．5 14.业主将建设工程施工任务平行发包给若干个施工承包商的前提下，如果只委托一家监理单位为其提供监理服务，则（）。

A．业主的协调工作量小 B．业主的协调工作量大 C．监理任务相对单一 D．监理跨度比较小

15.根据《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》，升降机构中使用的索具、吊具的安全系数不得小于()。

A．2.0 B．3.0 C．4.0 D．6.0 16.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，当委托人严重拖欠监理酬金而未提出任何书面解释时，监理人可()。

A．发出终止合同通知，通知发出14日合同即行终止

B．发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知到达即行终止

C．发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可在第一个通知发出35内终止

D．发出终止合同通知，通知发出14日内未得到答复，可进一步发出终止合同通知，第二个通知发出42日仍未得到答复可终止合同

17.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，索赔事件发生后的28天内，承包人应向工程师递交()。

A．现场同期记录 B．索赔意向通知 C．索赔报告 D．索赔证据

18.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，发生较大安全事故时，事故发生单位对事故发生负有责任的，处()的罚款。

A．200万元以上500万元以下 B．50万元以上200万元以下 C．20万元以上50万元以下 D．10万元以上20万元以下

19.根据《合同法》，缔约过失责任属于()责任。

A．违约 B．侵权

C．“先合同义务” D．无过错

20.根据《建筑法》，建筑工程施工现场的安全由（）负责。

A．工程监理单位 B．建筑施工企业 C．建设单位 D．安全监督机构

21.根据《建设工程监理规范》，对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位，应由()。

A．总监理工程师代表安排监理员进行旁站 B．专业监理工程师安排监理员进行旁站 C．总监理工程师安排专业监理工程师进行巡视 D．总监理工程师代表安排专业监理工程师进行巡视 22.目前的建设工程监理主要是在建设工程的（）阶段实施。

A．前期策划 B．设计 C．招标 D．施工

23.依据施工合同示范文本的规定，下列由发包人采购材料交付承包人保管的论述中，正确的是()。

A．材料运扺施工现场后，工程师与发包人共同清点

B．到货材料的种类与合同约定不符，承包人应该代为调剂串换 C．供货商延误到货影响施工时，发包人应赔偿承包人的损失 D．到货材料数量多于合同的约定时，承包人应将多余部分运出工地 24.根据《合同法》，要约生效的条件是()。

A．要约人向受要约人发出要约

B．要约人与受要约人共同在要约文件上签字 C．受要约人作出有效承诺 D．要约以任何形式到达受要约人

25.根据《注册监理工程师管理规定》，注册证书和执业印章是注册监理工程师的执业凭证，其有效期为()年。

A．2 B．3 C．4 D．5 26.根据《注册监理工程师管理规定》，在每一注册有效期内，注册监理工程师继续教育的必修课为()学时。A．24 B．36 C．48 D．60 27.在建设工程施工阶段，监理工程师在巡视检查施工现场安全情况时发现安全事故隐患的，应书面通知施工单位督促其立即整改。情况严重的，项目监理机构应及时()。

A．报告工程项目主管部门 B．工程所在地建设主管部门 C．下达工程暂停令 D．国务院建设主管部门

28.在建设单位和承包单位未能就工程变更的费用达成协议时，()应提出一个暂定的价格，作为临时支付工程进度款的依据。

A．建设单位 B．承包单位 C．工程造价管理部门 D．项目监理机构

29.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，参加施工的()必须经过专门的安全作业培训，并取得操作资格证书后方可上岗作业。

A．模板工 B．钢筋工 C．混凝土工 D．安装拆卸工

30.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，建筑面积在()万平方米以上的成片开发建设的住宅小区工程必须实行监理。

A．2 B．3 C．5 D．8 31.根据《建设工程质量管理条例》，在实施监理的建设工程中，未经总监理工程师签字（）。

A．建设单位不拨付工程款 B．建筑材料不得在工程上使用 C．设备不得在工程上安装 D．建筑构配件不得在工程上使用

32.审查委员会依据规定的标准，对通过初步审查的资格预审申请文件进行详细审查。有()不符合审查标准的，不能通过资格预审。

A．规定的否决因素 B．一项因素 C．资质等级 D．申请文件格式

33.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，建筑面积为6万平方米的建筑工程项目配置的专职安全生产管理人员至少为()人。

A．1 B．2 C．3 D．4 34.根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目必须实行监理的是()。

A．总投资额为2亿元的电视机厂改建项目 B．建筑面积4万平方米的住宅建设项目

C．总投资额为300美元的联合国粮农组织的援助项目 D．总投资额为2000万元的科技项目

35.监理人根据多个同时实施工程项目的需要调整项目监理机构中的土建专业监理工程师，按照《建设工程监理合同》的规定，以下说法中正确的是（）。

A．自行更换后通知委托人 B．自行更换，无需通知委托人 C．需报告委托人，未经同意不得更换

D．项目监理机构的主要人员应保持稳定，监理业务完成前不得更换

36.根据《招标投标法》，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少()日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

A．10 B．15 C．20 D．30 37.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，建设单位明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准、降低工程质量的，责令改正，并处以()的罚款。

A．5万元以上10万元以下 B．10万元以上20万元以下 C．20万元以上50万元以下 D．50万元以上100万元以下

38.根据《建设工程质量管理条例》，屋面防水工程的最低保修期限为（）年。

A．2 B．3 C．4 D．5 39.按照通用条件对变更的规定，委托人与监理人通过协商调整正常服务酬金的情况不包括（）。

A．委托监理工作范围内的工程概算投资额增加 B．承包人原因不能按期竣工致使监理工作期限延长 C．监理过程中颁布新标准导致监理服务的范围增加

D．因委托人调整建设工程的规模导致监理人的正常工作量减少

40.根据《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》，建筑施工企业应当组织不少于()人的专家组，对已编制的安全专项施工方案进行论证审查。

A．3 B．5 C．7 D．9 41.业主将建设工程施工任务平行发包给若干个施工承包商的前提下，如果委托多家监理单位为其提供监理服务，则()。

A．业主的协调工作量小 B．业主的协调工作量大 C．监理合同界面比较少 D．监理跨度比较大

42.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》，企业发生死亡事故的，安全生产许可证颁发管理机关应当立即对企业安全生产条件进行复查，发现企业不再具备安全生产条件的，处以暂扣安全生产许可证()的处罚。

A．10日至30日 B．30日至60日 C．30日至90日 D．60日至90日

43.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位转让工程监理业务的，责令改正，没收违法所得，处合同约定的监理酬金()的罚款。

A．25%以上50%以下 B．50%以上75%以下 C．50%以上1倍以下 D．1倍以上2倍以下

44.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，特别重大生产安全事故是指()的事故。

A．造成30人以上死亡或者100人以上重伤或者1亿元以上直接经济损失 B．造成30人以上死亡或者50人以上重伤或者1亿元以上直接经济损失 C．造成20人以上死亡或者30人以上重伤或者5000万元以上直接经济损失 D．造成10人以上死亡或者30人以上重伤或者5000万元以上直接经济损失 45.评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论()。

A．变更投标工期 B．变更投标报价

C．投标书中含有的技术细节 D．中标通知书的主要内容

46.监理人遇到超过授权范围的变更事项，书面通知委托人并提出处理建议请其作出决定。委托人代表在专用条件约定的时间内未给予任何答复，则（）。

A．视为委托人已同意变更处理意见 B．视为委托人不同意变更处理意见

C．应修改变更处理的建议再次提交给委托人作出决定 D．应与委托人、承包人共同协商后由委托人发布变更指令

47.某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元，设备购置费为1100万元。根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，该工程()。

A．建筑安装工程部分实行监理 B．设备制造部分实行监理 C．可以不实行监理 D．必须实行监理

48.工程项目开工前，总监理工程师应审查承包单位现场项目管理机构的()，对确能保证工程项目施工质量的应予以确认。

A．目标控制体系 B．组织管理体系 C．信息管理体系 D．质量管理体系

49.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理合同的有效期是从监理合同双方签字之日起，到()止。

A．完成监理合同约定的监理工作之日 B．签订监理合同时约定的结束日

C．被监理的工程竣工移交后收到监理报酬尾款之日 D．完成正常监理工作和附加监理工作之日

50.根据《建筑法》，建设单位领取了施工许可证，但因故不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期()。

A．以两次为限，每次不超过3个月 B．以一次为限，每次不超过3个月 C．以两次为限，每次不超过1个月 D．以一次为限，每次不超过1个月

51.根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位元允许其它单位或者个人以本单位元名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，对工程监理单位元处合同约定的监理酬金()的罚款。

A．25以上50以下 B．50以上75以下 C．50以上1倍以下 D．1倍以上2倍以下

52.根据《刑法》，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处()年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

A．2 B．3 C．5 D．10 53.申请人不得以任何方式干扰、影响资格预审的审查工作，否则将导致()。

A．降低其资质等级 B．其不能通过资格预审 C．对其处以罚款 D．其今后不得参与投标

54.按照《建设工程监理合同》示范文本对委托人授权的规定，下列表述中不正确的是（）。

A．委托人的授权范围应通知承包商

B．委托人的授权一经在专用条件内注明不等更改 C．监理人在授权范围内处理变更事宜，不需经委托人同意 D．监理人处理的变更事宜超过授权范围，须经委托人同意 55.可撤销的建设工程施工合同，受损害方有权请求()撤销。

A．政府建设主管部门 B．设计单位 C．监理单位 D．人民法院

56.按照《节约能源法》的规定，对新建住宅和公共建筑推行节能省地型建筑，目前严格实施节能()的设计标准。

A．30% B．35% C．50% D．60% 57.根据《注册监理工程师管理规定》，取得监理工程师执业资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过()提出注册申请。

A．工商管理部门向其所属地省级人民政府建设主管部门 B．聘用单位向其工商注册所在地省级人民政府建设主管部门 C．工商管理部门向国务院建设主管部门 D．聘用单位向国务院建设主管部门 58.评标价是指()。

A．标底价格 B．中标的合同价格 C．投标书中标明的报价

D．以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值

59.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，设备安装工程单机无负荷试车由()组织。

A．发包人 B．承包人 C．工程师 D．质量监督机构

60.根据《建设工程安全生产管理条例》，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，应由()。

A．总承包单位承担主要责任 B．分包单位承担主要责任

C．总承包单位和分包单位共同承担主要责任 D．分包单位承担责任，总承包单位不承担责任

2.多选题【本题型共20道题】

1.根据《合同法》，必须在合同内写明或履行过程中征得对方同意后，才可以实施的行为包括()。

A．由第三人向债权人履行债务 B．由债务人向第三人履行债务

C．债务人将合同内的部分权利转让给第三人 D．债务人将合同内的部分义务转移给第三人 E．将合同的权利和义务全部转让给第三人

2.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人在委托人委托的工程范围内享有的权利包括()。

A．工程施工组织设计的审批权 B．工程建设规模的建议权 C．选择工程分包人的认可权 D．工程设计标准的决策权 E．工程设计中技术问题的建议权

3.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，如果施工任务没有在合同约定的期限内完成，则迟延履行合同期间发生的风险事件，()。

A．不免除迟延履行方的相应责任 B．双方的风险责任均不免除

C．如果是发包人办理的工程险，承包人获得工期顺延时，发包人应办理保险的延续手续

D．如果是发包人办理的工程险，因承包人原因不能按期竣工，承包人自费办理保险的延续手续

E．保险公司的赔偿不能弥补损失，由发包人和承包人平均分担

4.根据《建设工程施工现场管理规定》，建设工程施工组织设计的内容包括()。

A．施工总方案 B．主要施工方法 C．工程施工进度计划 D．单位工程施工进度计划 E．施工总平面布置图

5.《建设工程监理合同》示范文本规定的合同文件包括（）。

A．协议书 B．附录B C．标准条件 D．监理人的投标文件 E．建设工程委托监理合同

6.监理工程师投资控制的工作内容包括()。

A．编制施工组织设计 B．进行工程计量 C．审核专项施工方案 D．组织设计方案竞赛 E．组织工程设计招标

7.下列有关确定变更价款的做法，正确的有()。

A．变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告 B．工程师在规定时间内对承包人的要求作出答复 C．确定的价款报送造价管理部门备案

D．工程师未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已批准 E．承包人未提出追加价款报告，工程师可单独决定补偿额 8.下列情形中，属于废标的有()。

A．投标书逾期到达 B．投标书未密封 C．报价不合理

D．无单位和法定代表人或其他代理人印鉴 E．招标文件要求保函而无保函

9.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，监理人的权利包括()。

A．设计标准认定权 B．工程款支付的签认权 C．工程设计变更的审批权 D．施工技术方案的审核权

E．工程建设有关协作单位组织协调主持权

10.根据《合同法》，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担()等违约责任。

A．继续履行 B．采取补救措施 C．赔偿损失 D．支付违约金 E．返还财产

11.下列情形中，招标人将重新招标的有（）。

A．投标截止时间止投标人少于3个的 B．投标截止时间止投标人少于5个的 C．投标截止时间止投标人少于7个的 D．经评标委员会评审后否决所有投标的 E．招标人认为全部投标人都不满意的

12.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业()的，没收违法所得，并处10万元以上50万元以下的罚款。

A．未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动 B．转让安全生产许可证

C．安全生产许可证有效期满未办理延期手续而继续从事建筑施工活动 D．冒用安全生产许可证 E．使用伪造的安全生产许可证

13.根据《建设工程监理规范》，监理员的职责包括()。

A．复核工程计量的有关数据并签署原始凭证 B．做好监理日记和有关的监理记录 C．验收分项工程

D．收集、汇总及整理监理资料

E．核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件 14.根据《合同法》，下列关于合同争议解决方式的说法中正确的有()。

A．当事人可以通过和解或调解解决合同争议

B．当事人订立有仲裁协议的，可以选择向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉 C．当事人不愿和解、调解，可根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁 D．当事人不履行仲裁裁决的，对方可以请求人民法院执行 E．涉外合同当事人只能约定向中国仲裁机构申请仲裁

15.按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应在施工组织设计中针对()编制专项施工方案，并需经过专家论证审查后方可施工。

A．地下暗挖工程 B．钢结构工程 C．高大模板工程 D．设备安装工程

E．深基坑的支护与降水工程

16.根据《建筑法》，下列关于建筑工程发包的说法中正确的有()。

A．所有建筑工程必须依法实行招标发包

B．建筑工程的招标应接受有关行政主管部门的监督 C．提倡对建筑工程实行设计与施工总承包

D．发包单位可以指定建筑材料、建筑构配件和设备供应商

E．政府部门不得滥用行政权力将招标发包的建筑工程发包给指定承包单位 17.根据《建设工程施工现场管理规定》，()的，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门根据情节轻重，给予警告、通报批评、责令限期改正、责令停止施工整顿、吊销施工许可证，并可处以罚款。

A．未取得施工许可证而擅自开工 B．施工现场的安全设施不符合规定 C．未在批准的施工场地内组织施工 D．施工现场的生活设施不符合卫生要求 E．未按照施工总平面布置图设置各项临时设施

18.承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交()以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。

A．进度付款申请单 B．暂列金额的数量 C．工程量清单单价分析表 D．阶段性或分项计量的支持性资料 E．暂估价的数量

19.监理工程师审查施工总承包单位提交的《分包单位资质报审表》时，主要是审查()。

A．施工承包合同是否允许分包 B．分包单位元基本情况 C．分包协议草案

D．分包范围和工程部位是否可进行分包 E．分包单位元完成分包工程任务的能力

20.国家“十一五”规划纲要提出的十大重点节能工程包括()。

A．建筑节能 B．绿色照明 C．能量系统优化 D．燃煤工业锅炉改造

E．建立固定资产投资项目节能评估和审查制度

⬒ 监理工程师考试课件 ⬒

2017监理工程师考试单选题练习

1.企业的设立、变更和终止应当向登记机关办理相应登记，以下行为中，无需办理登记的是()。

A.企业分立

B.法定代表人更换

C.对外投资

D.公司破产

2.动产()是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。

⬬述职报告之家Ys575.coM热门强推:
• 监理工程师述职报告范文 | 监理工程师述职报告范文900字 | 总监理工程师工作总结 | 房建土建监理工程师述职报告 | 监理工程师考试课件 | 监理工程师考试课件

A.抵押

B.质押

C.留置

D.提存

3.下列组织中，具有保证人资格的是()。

A.国家机关

B.幼儿园、医院

C.具有代为清偿债务能力的公民

D.企业法人的分支机构、职能部门

4.保证合同生效后，当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对全部债务承担责任，一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之

日起()。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

5.有关附条件和附期限合同的生效时间的说法中，正确的是()。

A.附生效期限的合同，自期限届至时失效

B.附终止期限合同，自期限届满时失效

C.附生效条件的合同，自条件成就时失效

D.附解除条件的合同，自条件成就时生效

6.对无效合同的免责条款理解不正确的是()。

A.造成对方人身伤害的免责条款无效

B.因过失造成对方财产损失的免责条款无效

C.因故意造成对方财产损失的免责条款无效

D.合同免责条款，是指当事人约定免除或者限制其未来责任的合同条款

7.关于同时履行抗辩权的适用条件，表述不正确的是()。

A.合同中约定了履行的顺序

B.对方的对价给付是可能履行的义务

C.由同一双务合同产生互负的对价给付债务

D.对方当事人没有履行债务或者没有正确履行债务

8.下列承担缔约过失责任的情形中，不属于故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况的是()。

A.故意隐瞒标的物的瑕疵

B.施工企业不具有相应的资质等级而谎称具有

C.代理人隐瞒无权代理这一事实而与相对人进行磋商

D.假借订立合同故意破坏竞争对手与其他企业进行的联合投标

9.下列合同中，属于单务合同的是()。

A.借款合同

B.赠与合同

C.保管合同

D.居间合同

10.M公司授权某采购员到N公司采购电脑，但该采购员用盖有M公司公章的空白合同文本与N公司订立了购买电视机的合同，则该合同()。

A.有效，由M公司向N公司支付货款

B.有效，由采购员向N公司支付货款

C.无效，由采购员向N公司支付货款

D.无效，M公司退货，N公司的损失自行承担

11.根据《中华人民共和国合同法》规定，债权人转让权利的，()。

A.无需通知债务人

B.无需通知债务人，但当事人另有约定的`除外

C.应当通知债务人，但无需征得债务人的同意

D.应当通知债务人，且必须征得债务人的同意

12.下列选项中，可以不进行招标的项目是()。

A.施工单项合同估算价在200万元人民币以上

B.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在150万元人民币以上

C.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上

D.施工企业自建自用的工程，且该施工企业资质等级符合工程要求的

13.正常的监理酬金的构成，是监理单位在工程项目监理中所需的全部成本，再加上合理的利润和税金。其中属于直接成本的是()。

A.办公设施费

B.交通费、差旅费

C.公司使用的水、电、气费用

D.监理期间使用与监理工作相关的计算机和其他检测仪器、设备的摊销费用

14.合同管理涉及的有关各方按照()订立合同后，任何一方都不能将合同转让给第三者。

A.公证原则

B.诚实信用原则

C.科学原则

D.自愿原则

15.发包人应提供的文件和资料中，设计依据文件和资料不包括的是()。

A.工程勘察资料

B.设计依据的标准

C.城市规划许可文件

D.经批准的项目可行性研究报告或项目建议书

16.下列各设计阶段的工作任务中，属于施工图设计的内容是()。

A.修正初步设计

B.建筑设计

C.设备设计

D.工艺设计

17.建设工程设计合同履行时，属于发包人责任的是()。

A.解决施工中出现的设计问题

B.保护设计人的知识产权

C.保证设计质量

D.对外商的设计资料进行审查

18.根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，设计阶段成果完成后，应由()组织鉴定和验收。

A.发包人

B.承包人

C.监理单位

D.设计单位

19.在建设项目施工过程中，采用外商供应的大型设备的，如需使用外商提供的制造图纸，()应负责对该设计资料进行审查。

A.发包人

B.监理人

C.设计人

D.承包人

20.施工合同是建设工程合同的一种，它是()，在订立时应遵守自愿、公平、诚实信用等原则。

A.单务有偿合同

B.诺成合同

C.双务有偿合同

D.实践合同

【参考答案】

CBCBB BADBA CDDBB CBACC

⬒ 监理工程师考试课件 ⬒

一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1、工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由( )承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.承包人和发包人共同

2、对已经发生法律效力但尚未履行或者尚未完全履行的合同，因当事人一方的意思表示或者双方的协议而使债权、债务关系提前归于消灭的行为称为( )。

A.合同解除

B.合同转让

C.合同变更

D.权利和义务同时转移

3、施工单位在劳动合同中规定雇员应当接受搜身检查的条款，或者在施工合同的履行中规定以债务人的人身作为担保的约定，都属于( )条款。

A.有效的合同

B.效力待定的合同

C.可变更、可撤销的合同

D.无效的合同

4、在某私人投资项目的建设中，甲施工企业要求乙供应商在双方已经协商一致的材料价格上再让利l0%，否则下半年及以后的订单不再给乙，乙表示同意。根据《合同法》的规定，甲、乙之间的买卖合同因( )。

A.欺诈而可撤销

B.胁迫而可撤销

C.胁迫而无效

D.显失公平而无效

5、无权代理的情况不包括( )。

A.没有代理权而为代理行为

B.经过被代理人追认的行为

C.代理权终止为代理行为

D.超越代理权限为代理行为

6、执行政府定价或政府指导价的合同，逾期提取标的物或者逾期付款的，( )。

A.按原价格执行

B.按新价格执行

C.遇价格上涨时，按新价格执行;价格下降时，按原价格执行

D.遇价格上涨时，按原价格执行;价格下降时，按新价格执行

7、不适用于变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔方法是( )。

A.比例计算法

B.网络图分析法

C.分部组合估价法

D.定额估价法

8、下列关于合同法律关系的表述，错误的'是( )。

A.合同法律关系的主体决定了合同法律关系的性质

B.合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他组织

C.合同法律关系包括合同法律关系主体、客体和内容三个要素

D.合同法律关系是由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利、义务关系

9、监理合同自( )生效。

A.合同签字之日起

B.合同登记之日起

C.工程开工之日起

D.监理工程师进驻现场之日起

10、监理合同中的“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过( )d的准工作时间。

A.14

B.21

C.42

D.84

11、 甲公司欠某供应商1 000万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的l 000万元债务的清偿问题的说法，正确的是( )。

A.应当由乙、丙两公司承担连带清偿责任

B.乙公司与丙公司均不承担清偿责任

C.应当由甲公司承担全部债务

D.应当由乙公司承担全部债务

12、 工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后( )d内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

A.7

B.14

C.28

D.34

13、 监理合同的有效期即监理人的责任期，是以( )来判定的。

A.约定的日历天数

B.完成正常监理工作预定的时间

C.《建设工程委托监理合同》中注明的完成日

D.监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务

14、 下列关于施工合同履行过程中竣工验收后管理的表述中，不正确的是( )。

A.发包人在验收后l4 d内给予认可或提出修改意见

B.竣工验收合格的工程移交给发包人运行使用，承包人承担工程保管责任

C.需要修改缺陷的部分，承包人应按要求进行修改，并承担由自身原因造成修改的费用

D.因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法

15、 由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔，这种索赔叫做( )。

A.费用索赔

B.工期索赔

C.工程加速索赔

D.工程变更索赔

16、 当发包人委托的监理工程师与发包人派驻代表的职责发生交叉或不明确时，应当由( )。

A.发包人明确双方职责，且无需做出通知 、

B.监理单位明确双方职责，并以书面形式通知发包人

C.监理单位明确双方职责，且无需做出通知

D.发包人明确双方职责，并以书面形式通知承包方

⬒ 监理工程师考试课件 ⬒

公路监理师是指具有交通主管部门颁发的公路工程监理工程师资格证书并从事公路工程监理的人员(及具有初级技术职称和公路工程监理培训证书并从事公路工程监理的技术人员)在监理合同期限内对工程质量、费用、进度、安全、环保等的.监督和管理活动。应届毕业生小编和大家分享相关的资料，欢迎大家阅读哦。

一、考试定位：

公路工程监理工程师是交通部部负责组织全国统一考试，并监督指导各地考试工作。各省级交通主管部门负责本省(区、市)的考试组织工作。每个省(区、市)为一个考区，考点原则上设在省会城市。监理工程师执业资格考试是一项政策性很强的工作，各省(区、市)交通主管部门要高度重视，加强领导，建立考试管理机构，制定落实考试具体组织工作实施细则。