门窗加工合同|门窗加工合同(通用二十篇)
发表时间:2021-12-10门窗加工合同(通用二十篇)。
⧈ 门窗加工合同 ⧈
《门窗维修合同》范文
甲方:XXX有限公司
地址:XXX市XXX路XXX号
联系电话:XXXX-XXXXXXX
法定代表人:XXX
乙方:XXX个体经营者
地址:XXX市XXX路XXX号
联系电话:XXXX-XXXXXXXX
身份证号码:XXXXXXXXXXXXXXXXXX
鉴于甲、乙双方在友好、诚信、平等、协商一致的基础上,经过充分的商榷,就甲方委托乙方进行门窗维修服务达成如下协议:
第一条 服务内容
1.乙方为甲方提供门窗维修服务,包括门窗保养、门窗更换、门窗安装等服务。
2.乙方提供的服务必须符合国家标准,并负责服务的质量和效果。
3.甲方需提供门窗维修服务所需的材料和工具,并全力协助乙方履行合同。
第二条 服务价格
1.门窗维修服务的价格由双方协商确定。
2.服务价格包括所需材料费用,但不包括因甲方违约、逾期付款导致的违约金、罚款或诉讼费用等额外费用。
3.服务价格应当签订本合同时一次性支付,若有分期付款协议,需事先确定相关的具体方式和期限,并写明在合同中。
第三条 服务期限
1.本合同自甲、乙双方签订之日起生效,服务期限为自XXXX年XX月XX日至XXXX月XX日止。
2.如需延长服务期限,双方应当在服务期限到期前达成书面协议。
3.若因甲方原因导致服务期限的变动,甲方应当承担相关责任和费用。
第四条 违约责任
1.如乙方未按合同约定时间完成服务,甲方有权减少服务价格或终止合同。
2.如甲方未提供服务所需的材料和工具,导致服务延误或质量不符合要求,甲方应当承担相应的责任和费用。
3.如果因甲方原因导致乙方无法履行合同,甲方应当赔偿乙方因此遭受的一切经济损失。
第五条 保密条款
1.甲、乙双方应当保守对方的商业机密,并不得泄露任何双方之间的商业秘密。
2.如果因一方违反保密协议而导致对方的损失,违约方应当承担相应的经济责任。
第六条 合同解除
1.任何一方违反合同规定,且经过书面通知后未能改正,另一方有权解除本合同。
2.本合同解除后双方应当协商解决相关问题并完成转移事项。
第七条 其他条款
1.本合同未尽事宜可由双方另行协商确定,如有需要可写明在补充协议中。
2.本合同一式两份,甲、乙双方各执一份各自保存。
3.本合同自甲方印章盖印之日起生效。
甲方:XXX有限公司
法定代表人签字:XXX
日期:XXXX年XX月XX日
乙方:XXX个体经营者
签字:XXX
日期:XXXX年XX月XX日
⧈ 门窗加工合同 ⧈
第一条 产品名称、型号、数量、金额、供货时间及数量。
第二条 质量要求技术标准、供方对质量负责的条件和期限:质量要求及技术标准明细见附页,买方检验合格后收货,供方负责质量期限为一个月。
第五条 合理损耗及计算方法:棉纱回潮不超过8.0%(若超过8.0%按实际回潮折扣重量)。
第六条 包装标准、包装物的供应与回收:标准袋包装,每袋棉纱毛重不低于25.5公斤。
第七条 验收标准、方法及提出异议期限: 采用按照规定的各项指标要求及卖方样品抽验的方式,合格的卸车,如供方有异议,可派技术人员与买方技术人员共同检验,否则退回。
第九条 担保方式(也可另立担保和同):
第十一条 合同争争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决;协商或调节不成的,依法向滨州市人民法院起诉。
第十三条本合同自合同签订后起生效。
第十四条其他约定事项:保证棉纱配棉不低于3级;采用空粘或机械接头。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
⧈ 门窗加工合同 ⧈
甲方,(委托单位),________________________
地址,________________________
法定代表人,________________________
乙方,(人事代理单位),________________________
地址,________________________
法定代表人,________________________
一、 总则
1、甲乙双方依据民法典本着平等互利的原则,经友好协商,就乙方为
甲方 提供 人事代理 服务订立本协议。
2、本协议所称“员工”是指甲方所属所有项目中已与甲方签订劳动合同,由甲方委托乙方代发工资的员工。
3、甲方员工的劳动关系保留在甲方,由乙方根据甲方提供的材料为员工代发工资。
二、 甲方的义务和权利
1、甲方确保向乙方提供员工材料的真实性、合法性、完整性。
2、甲方应根据中华人民共和国劳动法及相关的地方法规管理员工。
3、甲方在每月 日前将当月代理发放工资的员工名单及工资表交至乙方。
4、甲方有权核实乙方代理发放工资的真实性和有效性,若乙方违反本协议有关条款甲方有权主张其相关权利并追究乙方的赔偿责任。
5、若甲方经营状况发生重大变化(如倒闭、濒临破产、兼并等)则本合同即行终止。甲方有义务在出现该情况前30日采取书面方式通知乙方,且应向乙方支付本合同终止前应支付的各款项。
6、甲方应按乙方要求及时提供甲方员工有效的相关材料,如因甲方提供材料不符合乙方要求,导致协议不能如期履行的,乙方不承担违约责任。
三、乙方的代理范围和义务
1、为甲方提供代发工资服务、代缴雇主责任险服务、劳动政策、法规的咨询服务。
2、根据甲方要求,乙方还可为甲方提供人力资源顾问咨询服务,包括人力资源管理系统诊断、人力资源管理系统方案的设计,如岗位分析、薪酬及福利方案、绩效考核方案,招聘方案,培训方案,人力资源评价及猎头服务等。人力资源顾问咨询服务费用双方另行协商议定。
3、凡涉及甲方商业秘密、运营、财务、管理的相关资料、甲方员工的个人信息(包括但不限于姓名、身份证号、工资、联系方式、住址等)等重要数据,无论甲方通过何种方式告知乙方(口头、电子或书面形式),乙方均需为其保守秘密不得泄露不得买卖甲方员工个人信息,否则甲方或甲方员工有权要求乙方承担相关损失和法律责任。乙方的保密义务不限于本合同的合作期限的约束,保密期限为永久。
4、乙方代发工资的人员均为甲方员工,乙方不负责为甲方员工扣缴任何税费。相关税费扣缴由甲方自行履行扣缴义务。
四、费用结算
乙方服务费按月计收,以当月代发工资人数为准,标准,天津每人每月元,(以下简称“标准服务费”),每月标准服务费低于500元的以500元为准,高于500元的以实际标准服务费为准;本合同的结算周期为月度结算,甲方将当月服务费随当月工资一起转账给乙方。甲方,________旅行社(或公司)________________地址,____________________邮码,___________电话,___________法定代表人,________________职务,________________乙方,姓名(或团体名称)________________________地址,____________________邮码,___________电话,___________根据国家有关旅游事业管理的规定,甲乙双方经协商一致,签订本合同,共同信守执行。第一条旅游的时间安排,由甲方在__年__月__日至__年__月__日为乙方提供旅游服务。第二条旅游的地点及每个旅游景点的时间安排,甲方为乙方提供的旅游景点为个。分别是________、________、________.每天的时间安排为上午________时至________时,下午________时至________时。第三条旅游的生活安排,甲方为乙方提供食宿,每天伙食在________元至________元标准内。第四条导游服务,甲方为乙方提供导游服务,服务内容,____________________.第五条旅游的费用,本次旅游的费用总计____元(包括食宿在内)。在旅游出发前____日交清。第六条旅游的交通工具,甲方为乙方提供交通工具。________、________、________等交通工具都由甲方联系、提供,并保证乙方的旅游安全。第七条甲方的权利义务及违约金,1.甲方应按本合同的规定按时为乙方安排本次旅游。2.甲方未经乙方同意不得擅自减少或增加旅游景点和缩短旅游时间。如甲方违反约定,应向乙方赔偿____%的违约金或者乙方可以要求甲方按约定继续提供旅游服务,甲方不提供的,乙方可以自行旅游,支出的合理费用,由甲方承担;甲方增加游览景点的,增加的费用由甲方承担。3.甲方应按本合同规定为乙方提供优质的服务。在旅游期间,甲方应派医务人员、保安人员等随行,以保证本次旅游的顺利进行。4.甲方不得擅自变更或解除合同,否则按约定赔偿乙方损失额________元。5.由于甲方的原因导致乙方受到财产损失和人身伤害的,甲方负赔偿责任。如因第三人的过错造成损失的,甲方在赔偿后,有权向第三人追偿。第八条乙方的权利义务及违约金,1.乙方应按时交纳旅游费用,如违反规定在旅游出发前____天内还不交清的,甲方有权不与乙方签订合同,取消乙方的旅游事项。2.乙方应遵守甲方安排在本次旅游当中的安全事项及其他合理要求,不得擅自单独行动,否则后果自负。第九条本合同在执行前或执行期间,如有未尽事宜,甲乙双方协商同意后,另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。第十条本合同一式____份,由甲、乙方各执________份。甲方,____________________代表,________________________年____月____日乙方,____________________代表,________________________年____月____日
乙方账户,
五、协议时限及双方约定的其他条款
1、本协议合作期限为 年,自_________年____月____日至_________年____月____日止。协议期满后,如双方继续保持委托关系的,双方另行协商。
2、本协议履行过程中若出现尚未约定的事宜或甲方有追加服务的请求,甲乙双方应协商解决,并以补充协议的方式另行约定。
3、本协议如需修改,必须经双方同意并签署修改协议后方能生效,否则视为无效。
4、本协议的条款均为打印且无一处修改,否则被修改条款无效。
5、本协议在履行过程中,若遇国家颁布新的有关法律、法规和章程造成本协议条款必须修订时,均应以新颁布的法律、法规和章程为准。
六、争议及处理及其他
1、本协议自双方盖章之日起生效,本协议在履行中若发生分歧或争议,双方应本着平等自愿的原则,就问题进行商榷,协商解决不成的,任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
2、本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份,每份效力等同。单位名称,(甲方)________________________________
单位名称,(乙方)__________
第一条 工程概况
1、工地名称,____________________________________
2、工地位置,____________________________________
3、门窗面积,____________________________________
4、工程时间_____天(因受风、雨、停电等不可抗拒因素影响工期顺延)。
5、工程单价,_______元,预计工程量______平,工程总造价_______元(结算按照实际平数计算)。
6、安全施工,乙方应安全施工,如造成事故责任和因此发生的费用,均由乙方承担,与甲方无关。
第二条 付款方式
1、甲、乙双方签字后甲方支付乙方工程款______元。
2、工程量完成至上框,甲方付乙方______元。
3、工程量完成至上扇, 甲方付乙方______元。
4、安装结束后经甲方验收合格签字后,应支付工程总造价的_______元,剩余______作为保修金,保修期满后无条件支付,保修期为___年。
第三条 门窗要求,_________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
第四条 质量要求,
1、乙方按设计图纸施工。若设计变更通知设计单位,严格遵守国家有关施工规范施工。如不遵守施工规范,损失由乙方负责。
2、施工过程中,甲方提出变更原设计方案,更改部分的造价另签。
第五条 如出现合同外事宜由甲乙双方协商解决。
第六条 本合同一式三份,都具有法律效力。
甲方(盖章),____________ 乙方(盖章):_____________
地址,___________________ 地址,____________________
法人代表人:_____________ 法人代表人:______________
电话,__________________ 电话,___________________
手机,__________________ 手机,____________________
日期,__________________ 日期,____________________
3、本协议以下无正文
甲方(盖章) ________________________乙方(盖章)________________________
甲方法人或授权委托人盖章 乙方法人或授权委托人盖章
日期,________________________ 日期,________________________
⧈ 门窗加工合同 ⧈
需方:(以下简称甲方)
供方:(以下简称乙方)为进一步明确责任、保障双方利益,保证工程的顺利进行,经双方友好协商,在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、行政法规并结合天津市的有关规定,根据本工程的具体情况在天津市签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称: 10万吨海水淡化厂门窗制做安装工程
2、工程地点: 33#5#4#6#变电站、1#加氯间、1#1。
4、质量等级:合格产品
二、产品规格及工程价款
1、 塑钢门按非标60系列型材,塑钢窗按非标80系列型材。其他材料门窗、围栏按图集及验收
2、规范施工,颜色选自厂家提供的样品,并经过质量确认、封样,以实际封样为准。
3、 工程量:暂定1842.91平方米。(附件1) 工程造价:暂定900352元人民币,(扣减乙方复试费2万人民币元),大写玖拾万零叁佰伍拾贰元整。
4、 开工日期及竣工日期,以合同有效之日起计为期30天。
三、承包方式
1 、 承包方式:包工包料。
四、质量要求及技术标准
1、以国家相关标准及乙方提供给甲方的封样样品为验收标准。 门窗保证质量、等级,如有导致影响砌筑体效果,规格、尺寸不统一等质量问题,门窗运输
2、过程中造成破损等问题,属乙方责任,乙方应无条件予以退货或更换,且应赔偿甲方和甲方因此造成的一切损失。
五、付款方式
1 玻璃后付总款的10%,经验收质量合格后付至总款的95%,验收合格之日起满一年后20日内付剩余总款的5%。
2 进度款:甲方根据乙方的生产进度陆续拨款,货到验收合格后付款,直至乙方生产完毕后交甲方,经验收质量合格后方可结算。
六、结算方式
1、工程竣工后,由甲、乙双方及监理组成小组进行供货量结算。此结算应于工程竣工后一周内
2、完成,因乙方原因结算未完成的,实际供货量以甲方认可的结算额为准。
3、 乙方按照甲方要求提供相应的材料发票,待甲方财务认可后办理正式结算手续。 甲方未与乙方达成结算价或结算有争议的,由双方协商解决。
七、供货要求
1、 乙方根据甲方的工期节点要求,做出供货计划,并提前10天书面通知甲方工程部,由甲方工程部按照甲方确定的时间节点通知乙方供货。
2、 乙方收到甲方的供货计划后,7天内组织将货供至工地甲方指定地点,并负责卸货。乙方负责运输及装卸费用。
3、 货至施工现场后由监理组织甲方、乙方进行验收,质量及数量核实无误后,由甲、乙、监理三方签署供货验收单。
4、 供货途中及装、卸时的货物损耗由乙方承担,货物验收后的损耗由甲方承担,货供到工地后,甲方为乙方卸货提供场地。
八、保修期限
保修期一年(自整体工程竣工验收合格之日算起)。如在保修期间内因材料质量引起的返工,在甲方规定的.期限内,由乙方负责供货甲方负责维修,所有费用均由乙方承担。若因乙方原因维修不及时,甲方可以自行组织维修,因此发生的费用甲方将从乙方的供货质保款中扣除,甲方同时拥有对超出质保金部分费用向乙方进一步追偿的权利。
九、双方权利和义务
1、 甲方的权利和义务:
a、甲方按照甲方确定的供货时间节点,提前7天通知乙方供货;
b、甲方负责按约定的付款方式支付工程款给乙方;
c、甲方按设计图纸要求、有关标准规范及甲方认可的封样标准进行验收;
2、甲方的权利和义务:
a、甲方根据施工进度做出详细的供货计划,并提前10天书面通知甲方工程部;
b、甲方负责在施工现场内为乙方提供卸货场地,并负责材料的验收及保管工作;
c、甲方会同监理按照施工图纸和施工规范要求对产品质量进行验收;
d、甲方必须按照相关规定、标准和产品质量施工说明书进行施工,如有背离施工说明书进行施工的所造成的一切损失由甲方承担。
3、乙方的权利和义务:
a、乙方严格按约定的时间进行门窗的供货;
b、乙方随货提供全套的施工工艺技术资料及材料质量保证资料;
c、乙方提供样品经甲方认可后封样,作为货品验收标准;
d、乙方提供产品的颜色不符合质量标准时,乙方无条件更换,并赔偿延误工期对甲方造成的相关损失。
e、乙方不能按照合同约定提供产品或服务,甲方有权解除合同,按工程实际用量与乙方结算,造成损失的要追究乙方的责任,乙方须承担合同价款5%的违约金。门窗的成品保护:工程验收前成品保护由乙方完成,甲方配合工作,验收前门窗维护与维修的费用由乙方承担,工程验收后由甲方承担。
十、违约责任
1、 因乙方原因不能履行合同而造成合同终止时,乙方应赔偿甲方已付的全部工程款,并支付合同暂定工程总造价款10%的价款作为违约金额赔付给甲方。
2、 乙方应按合同工期严格执行,每延误一天,扣工程总金额造价的5‰,未达到产品质量标准,扣除相应工程项目的所有工程款。由于甲方备料不及时、备料数量不准、无卸货场地等原因造成乙方不能按合同要求供料,甲方承担相应的损失赔偿责任。
十一、不可抗力
由于人力不可抗因素造成甲、乙方不能履行合同时,双方均不承担任何经济责任。
十二、争议解决
本合同进行过程中发生争议,双方应本着平等、友好协商的原则解决,协商不成时,提交合同签订地人民法院诉讼解决,合同签订地点:天津市东丽区华明镇。
十三、其他约定事项
1、乙方负责派人员及材料运输至施工现场,并保证卸货过程中全部人员的安全。
2、乙方应保证运输到现场和卸货过程中材料的质量不受损坏,如有损坏乙方应及时进行补偿,以免延误工期。
3、甲方配合乙方的工作、使工作顺利进行。
甲方(签章) 乙方(签章)
年 月日年 月 日 本合同不尽事宜,经双方协议后做出的补充协议与本合同具有同等的法律效力。 本合同一式六份,甲方四份,乙方两份,经双方签字盖章后生效。
⧈ 门窗加工合同 ⧈
发包单位: ______________________公司 (以下简称甲方)
承包单位(个人):______________________ (以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他律、法规的要求,结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方、乙方就“_______”门窗制作事项协商一致,达成协议如下
一、项目概况:
1.工程名称:_______________________。
2.工程地点:_______市_____区______路。
3.门窗面积:约_________________m2。
二、施工内容:
门窗制作:包括加工制作、车间协调、门窗成品保护、现场负责
验收、因质量问题引起的维修和更换等。
三、合同价格及管理:
。
2.乙方作为甲方生产班组,由甲方提供相关支持,乙方必须以甲方名义组织生产。
管理费及利润补偿等都包含在甲方向乙方支付的人工费内,乙方不得就此索取甲方任何费用。以上费用由甲、乙双方协商共同确认的。
四、制作质量标准:
1.本工程门窗采用标准图集
2. 门窗成品质量应符合xx规定。
、《住宅装饰装修工程施工规范》(GB、《塑料门窗安装及验收规程》(DBJ。
由甲方采购,乙方按甲方指定的设计要求及有关标准保证质量制作。
五、制作责任事项:
1.甲方权利及义务
(1)合同签订后天内与乙方确认门窗加工生产图纸,并向乙方进行现场交底。
(检查工程制作质量、进度、隐蔽工程制作的验收,办理设计变更、签证及验收手续,负责协调现场各车间之间的协作与配合工作。
(3)协调车间向乙方提供成品及工具堆放场地。
(4)甲方按合同规定组织工程制作验收,并按合同的期限做好制作竣工结算。
(。
2.乙方的权利及义务
(检查工程制作质量、进度、隐蔽工程制作的验收,办理设计变更、签证及验收手续,负责协调单位各车间之间的协作与配合工作。甲方按规范要求负责随机抽检乙方生产的成品门窗至检测部门进行性能检测。乙方必须服从甲方技术部和生产部的管理要求和技术要求,如乙方有疑问或建议必须经甲方相关部门核实和同意。
(2)乙方负责按工程制作图纸预算生产所需材料及辅材明细,由甲方核实确认。
(,以及车间内所有的垂直运输和装卸等。
(工程制作材料和辅材料明细清单,及时与甲方技术部沟通确认,保证门窗制作的准确性,并准确的在门窗制作图纸上标注明其位置及尺寸,保证满足安装要求。
(5)制作图纸必须由甲方技术部核实其部门负责人签字确认,制作图纸为一式三份,原件为技术部存档,生产部一份,制作班组一份。
(保量、按期完成制作任务,处理负责制作过程中的各项事宜。
(保护等工作,服从总承包单位的全面管理。
(
(的监督和管理,并服从甲方单位对工程制作总进度计划安排与施工协调。如乙方违规或不服从甲方管理,甲方有权停止乙方的制作任务,严重的可单方终止合同,并扣除乙方已经完成工程的40%作为处罚。
(乙方要严格按甲方审批后的加工图纸和国家现行的《制作及技术验收规范》进行制作,确保制作工程质量和合同工期。如乙方原因造成的质量损失和延误工期,甲方由绝对权力对乙方做出相应处罚,乙方必须无任何争议的执行。
(乙方必须参加工程制作验收,工程制作竣工验收合格后,应按甲方要求及时办理制作竣工资料的移交,编制工程制作结算,并及时交与甲方生产部和质检部及财务、仓库核对和签字确认。
(乙方工程制作日完工后及时清运垃圾、清理车间和设备,做到工完场清,垃圾堆放到指定地点。
(制作期间,乙方因制作工程被甲方单位及政府职能部门处罚的,乙方自行负担该项罚款。
(乙方负责所做的成品保护及中间验收、竣工验收。
(乙方对工程制作过程中的生产安全工作负全部责任,与甲方无任何关系。甲方有权强制乙方为参加生产人员投意外伤害保险,每人保额不得低于4万元,乙方必须在合同签订后5个工作日内将保险单提供甲方核准,如乙方不按照甲方之规定要求投保,甲方有权单方撤销合同。
(如乙方不能按质量和安全要求组织生产,甲方有权要求乙方退场,由甲方另行发包该工程制作。因后续制作生产产生的多余费用将由乙方承担,甲方有权拒绝乙方前期制作费的支付,待后续者将剩余制作工程完成结算清后,再于乙方结算,并扣除乙方合同中工程量10%的违约金。
六、中间验收及工程验收:
验收认可后方可进入下一道工序。
、生产部、乙方共同参加,初验通过后约定交工验收时间,办理工程制作移交手续。
技术和技监、乙方、组成制作工程交工验收小组,对本项目制作进行全面的检查验收,验收通过后,甲方、乙方办理书面移交手续。
七、工程制作监理:
1.甲方负责本门窗工程总项目。乙方应指派代表负责与甲方互相联络,服从甲方管理部门的批示和管理;按时参加甲方会议,未经许可无故缺席一次罚款100元。
2.乙方必须接受甲方单位的协调与管理,配合其他车间对制作图纸中交叉的有关尺寸进行核对等。
电气、脚手架或需要材料临时仓库等,应事先提出需用的时间和要求,经甲方分管经理同意后,方可办理。
人工损失,也由乙方负责。
文明生产及执行各项规章制度方面的检查及奖罚。
⧈ 门窗加工合同 ⧈
甲方:__________________
乙方:__________________
依照《中华人民共和国同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲、乙双方协商一致同意,甲方将__________________的塑钢门窗、百叶窗制安工程由乙方承建施工。为明确双方权利和义务,签订合同如下:
第一条、工程概况
一、工程名称:中空玻璃朔钢门、窗、百叶窗制做与安装。
二、工程地点:__________________.
三、工程内容:门、窗、百叶窗的制作、搬运、安装、载装玻璃、安装五金配件等,包括国家规范要求的全部工作内容。
四、工程量:__________________的塑钢门窗、百叶窗工程,总面积约平方米,竣工后实做实收结算
五、施工工期:自签订合同之日起到______年______月______日乙方完成备料及加工,______年______月______日起开始安装(进场时间乙方要及时与土建方沟通),______年______月______日之前安装完毕(如有特殊情况乙方应与现场监理、甲方沟通同意后方可顺延工期),在加工期间甲方、监理要到现场检查(时间待定),半成品进场后乙方向监理申报组织破坏性检查,由于乙方原因导致无法施工,乙方每拖延一天,乙方按工程结算价款的千分之一支付给甲方;停工超过______天,乙方应无条件退场,所投入的工程材料及余款均不予结算,作为赔偿甲方的损失。
第二条、承包方式
包工包料,包安全,即:含伤亡事故费用及法律责任,包质量、包机械设备、包环境保护、包施工费、包工程验收、包材料费、税费、土建配合费、性能检测费等各种费用均包含在合同造价内,实行一次性包干价,在本工程竣工验收合格时限之内,不管市场价格如何变动,均不调整。
第三条、工程款计算及付款方式
一、计算标准
按总施工量实做实算,以窗框外沿尺寸为计算面积,以平方米为单位计算单价,具体尺寸按工程部制定的尺寸标准,门窗每边尺寸误差5mm,超出部分费用由乙方自行承担。
二、单价
塑钢推拉塑钢门窗______元整/平方米(小写:______元/㎡),平开门窗______元整/平方米(小写:______元/㎡),塑钢百叶窗______元整/平方米(小写:______元/㎡)。
三、付款方式
1、乙方施工完成总工程量的______%时,甲方应付总工程款的______%给乙方。
2、乙方施工完成总工程量的______%时,甲方应付总工程款的______%给乙方。
3、乙方施工完成总工程量的______%时,甲方应付总工程款的______%给乙方。
4、余下的______%工程款在工程验收合格后,乙方向甲方提供本工程款的全额______发票(为______市______区地税开具的______发票),甲方在一个月内付清;留______%作为保修金,保修期一年,保修期从整个小区综合竣工验收合格之日起算。到期在乙方履行保修义务后保修金返还乙方。在保修期间如因乙方的原因造成维修项目时,乙方接到甲方或物业的通知4个小时之内必须到达现场维修,如按时不到,物业有权另请他人维修,所产生的费用双倍从乙方的保修金中扣除。
第四条、甲、乙双方必须做到
1、甲、乙双方都必须制定施工方案,商议后统一方案,并遵照执行。
2、乙方应严格按照国家标准和现行规范进行施工。
3、制作尺寸按图纸和标准图集及现场实际洞口尺寸,并将各型号门窗大样报建设单位工程部签字确认后方可施工。
4、乙方在该工程使用的所有材料及配件都必须将样品报送甲方工程部,经甲方和监理验收同样后方可使用,并将样品保存作为验收的依据。
第五条、双方责任
一、甲方
1、甲方工程部及现场监理共同负责质量监督。
2、负责组织乙方和设计单位、监理及土建施工单位进行现场交底。
3、按合同条款向乙方支付工程款。
4、向乙方提供工程所需施工图一套。
二、乙方
1、按设计标准、图集、现场尺寸及甲方要求负责材料采购制作与安装。
2、接受甲方代表、现场监理的检查与监督,确保工程质量。
3、遵守甲方工地的规章制度生产,做到文明施工、安全生产,全额承担质量和安全事故所产生的一切经济费用与法律责任。
4、在施工中,若技术监督局等政府有关部门例行相关检查,因法律法规对本合同所产生的一切费用由乙方负责。
5、乙方所属施管人员,与甲方不存在任何关系。
第六条、质量与验收
一、质量等级:设计品种为白色中财牌塑钢系列,制安工艺要求达到合格等级。
二、原材料验收标准为:甲方工程部提供的门、窗、百叶窗尺寸、规格、型材型号及要求。
三、内窗推拉安装应关闭严密,间隙均匀,开关灵活,框、扇方正,表面平整,缝隙填嵌饱满、密实、平滑、无裂缝,配件齐全,安装牢固、适用,保证防水、防渗,窗、门外延与墙体间必须满打泡沫剂。
四、乙方制成的半成品和成品,必须经甲方和有关技监入员现场做破坏性抽查验收后,符合设计要求和本合同约定,方能进行窗框、窗扇安装。如破坏性抽查不合格,视乙方制成的半成品和成品均为不合格,在限期内全部返工修改,所产生费用均由乙方负责。
五、窗框制作尺寸,一律以施工图纸、变更通知单、标准图集,门窗大样报建设方审定为准,并保留该审定作为验收依据。
六、验收方式,按国家标准结合设计要求和本合同约定验收。
第七条、材料供应
一、材料由乙方自行采购,必须使用甲方指定的品牌。
二、乙方采购的材料和配件必须有产品合格证及产品相关进场报验资料,经甲方与监理验收并书面签字同意方能使用,若乙方的原因致验收不合格而造成的所有损失由乙方承担,由此造成了甲方或土建施工方的所有损失均由乙方承担。
第八条、其他条款
一、设计变更甲方须提前7个工作日通知乙方,如甲方未及时通知乙方造成的损失由甲方承担。
二、乙方的施工、管理人员进入施工现场必须佩戴安全帽及劳保防护用品用具,严格遵守国家、______省安全法规和条例。
三、双方协定,进场材料、半成品、成品保管由乙方负责。
四、如因乙方施工的原因造成渗水漏水将业主已装修好的房屋损坏时,乙方要负责金额赔偿。
五、本工程乙方不得转让他人施工,如有发现,甲方有权单方终止合同执行,并拒付任何款项,乙方已安装的所有工程及材料作为赔偿甲方,乙方在接到甲方书面通知之日起三日之内退出施工现场,不得有任何理由拒绝退场。
1、未尽事宜,双方协商解决。
2、本合同一式______份,甲乙双方各持______份,签字盖章生效。
甲方(公章):__________________
乙方(公章):__________________
日期:______年______月______日
⧈ 门窗加工合同 ⧈
供方(全称):____________________________
上诉人(原审被告)北京中新联数码科技股份有限公司,住所地北京市海淀区翠微路2号院内实验楼411-412房间。
法定代表人俞敏,董事长。
委托代理人张克云,男,1962年12月26日出生,汉族,北京中新联数码科技股份有限公司法律顾问,现住北京市海淀区翠微路2号院内实验楼411-412房间。
委托代理人张春雨,男,1960年2月9日出生,汉族,北京中新联数码科技股份有限公司业务经理,住北京市西城区东口袋胡同2号。
被上诉人(原审原告)北京金视光盘有限公司,住所地北京市海淀区杏石路30号。
法定代表人李小健,董事长。
委托代理人张永军,北京市博金律师事务所律师。
委托代理人蓝晓东,北京市博金律师事务所律师。
上诉人北京中新联数码科技股份有限公司(以下简称中新联公司)因与被上诉人北京金视光盘有限公司(以下简称金视光盘公司)加工合同纠纷一案,不服北京市海淀区人民法院海民初第12041号民事判决,向本院提起上诉。本院于XX年11月26日受理后,依法组成由法官阴虹担任审判长,法官宁勃、常洁参加的合议庭公开进行了审理。本案现已审理终结。
金视光盘公司在一审中起诉称:XX年8月至XX年1月期间,中新联公司委托金视光盘公司加工光盘。金视光盘公司按照要求完成了光盘加工,中新联公司应支付加工费总计285 032.75元,其中母盘加工费254 900元,光盘加工费30 132.75元。双方签署款项确认书后,中新联公司支付了200 000元加工费。中新联公司尚拖欠加工费共计85 032.75元未支付。金视光盘公司诉至法院,请求判令:1、中新联公司支付光盘复制加工费85 032.75元;2、中新联公司赔偿利息损失,从XX年4月1日开始计算至XX年4月1日,以欠款本金为基数,按照银行同期贷款利率计算;3、由中新联公司并承担本案的案件受理费。
中新联公司在一审中答辩称:双方签署的确认书的数额是属实的,但是确认书的时间与金视光盘公司的数额的不相符。支付的50 000元与抵消的150 000元,数额也是属实的。中新联公司欠金视光盘公司的款项是按照加工费抵消的,还有82 560元应该抵消,所以中新联公司的欠款应该是2473元。关于违约金,由于金视光盘公司的损失是不存在的,因此不存在损失赔偿的问题。
一审法院审理查明:XX年9月至XX年1月期间,金视光盘公司与中新联公司存在加工承揽关系,中新联公司委托金视光盘公司加工光盘。金视光盘公司履行合同后,中新联公司尚有部分加工费未付。XX年3月30日,金视光盘公司与中新联公司共同签署款项确认书,确认合同总货款为285 032.75元,中新联公司尚欠金视光盘公司加工费235 032.75元未付。
一审法院判决认为:金视光盘公司与中新联公司存在加工承揽关系,双方虽然未签订书面合同,但存有实际履行行为,所设立的加工承揽关系为当事人真实意思表示,未违反国家法律或行政法规的强制性规定,该院确认有效。
金视光盘公司交付了定作物,中新联公司已与金视光盘公司共同签署的款项确认书,确认了中新联公司的欠款数额,中新联公司应该在款项确认后予以付款。中新联公司未按确认书支付加工费,已构成违约,应承担相应的违约责任。金视光盘公司请求支付加工费于法有据,该院予以支持。
关于中新联公司提出由于金视光盘公司的损失是不存在的,因此金视光盘公司认为不存在损失赔偿的问题一节,该院认为,中新联公司存在迟延付款的违约行为,造成了金视光盘公司资金利息损失,应当承担违约责任,该院对该抗辩不予认可。
金视光盘公司仅请求XX年4月1日至XX年4月1日之间利息,属于自愿放弃权利的行为,该院对此不持异议。综上所述,该院依据《中华人民共和国合同法》第八条、第一百零九条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条第一款及有关法律之规定,判决:中新联公司于判决生效之日起十日内给付金视光盘公司加工费八万五千零三十二元七角五分及利息损失(自二○○六年四月一日起至二○○七年四月一日止,以未付加工费为基数,按照中国人民银行同期贷款利率计算)。
中新联公司不服一审法院上述民事判决,向本院提出上诉。其主要上诉理由为:一、一审审理程序违法。本案虽然经过开庭审理,但只是以简易方式进行,并未组成合议庭,也未经过合议庭审理,故程序违法;二、中新联公司在签署款项确认书时,要求就确认的欠款可以在中新联公司给金视光盘公司加工光盘的加工费中抵消,这符合双方的利益。事实上,在签署了款项确认书之后,金视光盘公司又委托中新联公司加工了光盘,且发生了82 560元的加工费,因此,中新联公司不再欠金视光盘公司85 032.75元加工费。综上,请求二审法院撤销一审判决,将本案发回重审或者依法改判。
金视光盘公司服从一审法院判决。
本院经审理查明的事实与一审法院查明的事实一致。
另查,金视光盘公司认可双方在签署款项确认书之后,中新联公司又支付了15万元的加工费。
以上事实,还有双方当事人在本院审理期间的询问笔录在案佐证。
本院认为:金视光盘公司与中新联公司虽然未签订书面合同,但双方之间已经形成了事实上的加工承揽合同关系,该加工承揽合同关系系双方当事人的真实意思表示,其内容未违反法律、行政法规的强制性规定,应属有效。双方于XX年3月20日所签署的款项确认书系对双方之间债权债务的确认,中新联公司应该按照款项确认书确认的数额向金视光盘公司支付加工费。中新联公司主张金视光盘公司尚欠其加工费应属另一法律关系,应另案解决。此外,一审适用普通程序,开庭进行审理,且各方当事人均在开庭笔录上签确认,故一审审理并不存在程序违法问题。中新联公司的上诉理由不能成立,其上诉请求,本院不予支持。综上,一审法院判决认定事实清楚,适用法律正确,应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定,判决如下:
驳回上诉,维持原判。
一审案件受理费二千零五十元,由北京中新联数码科技股份有限公司负担(于本判决生效后七日内交至一审法院)。
二审案件受理费二千零五十元,由北京中新联数码科技股份有限公司负担 (已交纳)。
⧈ 门窗加工合同 ⧈
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
第一条:工程概况
工程名称:斑鱼府(开发区店)
工程地点:大连市开发区黄海西路195—35号
工程内容:断桥铝门窗制作安装。
工期:配合总体工程进度施工,于 年 月 日完工。
第二条:合同价款:
1、断桥铝门窗工程预计总面积;_________㎡
2、断桥铝门窗每平方米__________________元
3、断桥铝门窗总造价大写: 小写_______元
第三条:支付方式:
1、乙方开工甲方付合同总价的40%作为工程进度款。
2、工程完工验收合格付60%。
第四条:材料质量:
1、型材:断桥铝、均符合国家有关标准,颜色茶青色,
2、玻璃为5+5双钢玻璃,玻璃均符合国家有关标准。
工程验收提供相关质保资料、保修期为三年(自竣工验收合格之日起算)。
3、按国家有关法律、法规、规范验收。
第五条:双方责任:
一、甲方责任:
1、甲方应提供乙方所需工程设计图纸、施工要求说明、有关洽商变更及有关技术文件等作为乙方产品设计和施工有效依据,由于甲方变更图纸或施工错误给乙方造成的损失由甲方负责。
2、甲方无偿提供乙方用水、用电,材料堆放场地的使用,
3、协调乙方与土建及其它施工单位配合问题,负责审定施工进度方案和组织竣工验收工作:
二、乙方责任:
1、服从甲方、监理、建设单位的统一领导和调度。
2、确保工程质量及工程进度。属乙方施工造成质量问题,由乙方负责无条件返工,由此给甲方造成的费用损失及工期延误由乙方自负。
3、确保工程用材的质量,并提供有关技术文件,所用材料入场前提供产品质量合格证及相关检测资料。
4、严格按照甲、乙双方在合同中确定的材料质量标准进货,进入现场后双方要验货,如出现与合同中材料质量标准不符时,乙方应无条件及时退货,由此给甲方造成的损失由乙方承担。
5、确保安全作业,文明施工,安装现场做到场清料清,出现安全、质量事故时由乙方负责。
6、施工期间,现场材料由乙方管理保护。如有损失,乙方自负。
7、保证现场的管理和技术力量。
8、严格按照施工图和说明书进行施工,确保工程质量,按合同规定时间如期完工和交付。
第六条:违约责任:
本合同双方代表签字盖章后生效,任何一方违约,均应按合同法有关规定向对方赔偿所造成的经济损失和偿付违约金。
第七条:争议处理:
甲乙双方发生纠纷,甲乙双方本着合作精神协商解决,解决不了,向当地人民法院提起诉讼。
甲方(盖章):_______________乙方(盖章):___________________
甲方代表签名:_______________乙方代表签名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
电话:_______________________电话:___________________________
传真:_______________________传真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
⧈ 门窗加工合同 ⧈
承包人(全称):新疆天启建设工程有限公司乌鲁木齐一分公司(以下简称乙方)
按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,结合本工程具体情况,为明确责任,协作配合,确保工程质量,经甲、乙双方协商一致,签订本合同,共同遵守。
一、工程概况 发包人(全称):新疆兴国房地产开发有限公司(以下简称甲方)
工程名称:兴国·紫园二期花园洋房、别墅、幼儿园工程内容:发包方所提供的施工图纸范围内的彩色塑钢窗、断桥铝合金窗、钢质进户门、拼接门、氟碳门、防火门安装工程资金来源:自筹
二、工程承包范围:发包方所提供的施工图范围内的彩色塑钢窗、断桥铝合金窗、钢质进户门、拼接门、氟碳门、防火门安装工程。
三、合同工期
门窗安装与主体工程同步。
第一条 工程概况
1.4.12(24-29#别墅);防腐木艺假窗综合单价为517元/m2(别墅);塑钢窗(矩形窗)综合单价:396元/m2,弧形窗470元/m2(幼儿园、12#、综合单价为1050元/m2(12#、13#花园洋房)。幼儿园断桥铝合金门连窗1400元/m2。
1.4.2门采购范围(24-26#别墅、幼儿园、12#、13#花园洋房)
本综合单价包括但不限于如下内容,门窗样品及送审(包括型材样品的送审),门窗的翻样、供料、制作、主材及辅材的场内运输、现场搬运、‘安装框扇、校正、五金件、玻璃、配件的材料安装费、周边塞口、硅胶嵌缝、门窗四周专用发泡剂嵌缝、竣工全面清扫、原材料及成品的检测试费、竣工未交付前的产品保护费、验收淋水试验费、资料编制归档费、施工人员保险费、文明施工、夜间施工申报、乙方合理的管理费、利润、税金等一切费用,不再计取任何费率。
1.5塑钢窗要求:
(1) 幼儿园、12#楼、13#楼使用屯河/中油/海螺彩色塑钢65型材,(外彩内白)窗衬钢使用1.5㎜,门窗玻璃选用4+9A+4+9A+4(浮法白玻)中空玻璃;玻璃原片采用国内优质品牌,窗玻璃面积小于等于1.5㎡要求汽车级5㎜白色浮法玻璃,大于1.5㎡小于1.8㎡采用6㎜安全钢化玻璃,落地面低于500玻璃采用安全玻璃,外窗的开启面积大于窗面积的30%。
(2) 配件使用坚朗、北鑫、国强优质配件,毛条、胶条、密封胶均须采用优质产品。
(3) 压条采用橡塑共挤。
(4) 保温等级达到2级以上,外门窗的抗风性能和气密性能为4级,水密性能为3级。
(5) 所有平开门窗均需设置风撑一套,所有可以开启的外门窗应预留纱窗和纱门安装位置。
(6) 其它要求:制作、安装、维护须符合国家及行业标准。
(7) 窗框与墙体之间使用发泡剂填充。
(8) 重视玻璃与五金件。玻璃应平整、无水纹。玻璃与塑料型材不直接接触,有密封压条贴紧缝隙。五金件齐全,位置正确,安装牢固,使用灵活。
(9) 门窗表面应光滑平整,无开焊断裂。密封条应平整、无卷边、无脱槽、胶条无气味。门窗关闭时,扇与框之间无缝隙。门窗四扇均为接一整体、无螺钉连接。
(10) 推拉门窗开启滑动自如,声音柔和,绝无粉尘脱落。门窗框、扇型材内均嵌有专用钢衬。
(11) 玻璃应平整、安装牢固,安装好的玻璃不直接接触型材。不能使用玻璃胶。若是双玻平层,夹层内应没有灰尘和水汽。开关部件关闭严密,开关灵活。
(12) 塑钢门窗均在工厂车间用专业设备加工制作,不能在施工现场制作。
1.6断桥铝合金要求:(门联窗或特殊门窗)
(1) 铝合金门窗的设计方案由甲方提供的图纸,乙方确认。
(2) 铝合金窗开启形式:内平开窗。
(3) 窗框扇均需隔热断桥铝合金65型材(众合)。隔热条材料采用聚酰胺66(PA66)。
(4) 铝合金窗固定或开启框料处均设置排水孔。
(5) 铝合金外窗铝型材接缝处均应打上密封树脂胶作防水处理并不得影响美观。颜色为:型材表面颜色为深咖色(见效果图)。
(6) 铝型材与水泥砂浆的.接触面必须采用优质密封胶作防水密
⧈ 门窗加工合同 ⧈
需方:_________(简称甲方)
供方:_________(简称乙方)
通过招投标确定乙方为甲方的协约单位________________公司开发兴建的小区团购区主楼铝合金窗制作用铝合金型材供货单位,经双方协商达成如下协议。
一、品牌及规格厚度
乙方向甲方提供“金刚”868系列,ZKB50系列高分子电泳铝型材,颜色为银白色(须提交质量检测报告书),铝合金型材厚度为1.4m/m,压线条为1.0m/m,乙方向甲方所供高分子电泳铝型材,甲方用于协约单公司制作铝合金窗户所用,乙方所供铝合金窗型材部分其他部位所用型材的厚度以厂家提供的技术参数《____铝合金门窗需断面图册》标注尺寸为准。
二、铝型材价格
“金刚”系列高分子电泳铝型材一律以每吨贰万柒仟元(kg/27元)结算,此价为含税包送到现场的价格,乙方须提供国家专用增值税发票(税率17%)。
三、供货具体型号及数量
____“金刚”高分子电泳铝合金型号(银白色)
说明:
1、以上各项规格型材按每m/kg重量计算,每kg单价均按27元计价
2、具体用量以现场用料实际收货数量进行结算。
四、质量标准及要求
1、铝合金型材材质符合GB/T8478-20____国家标准。
2、乙方提供的高分子电泳铝型材各项性能指标参数符合国家建设部评定(证书号:建科评200308号)指标要求。
3、所供材料每批次需提交厂家质量检测报告和合格产品证书。
4、所提供材料的外观及包装必须完好无损,表面损伤、擦痕的一律退回包换。
五、供货时间
合同签订后,乙方需及时组织货源,甲方须提前三天用书面计划通知乙方供货日期,乙方在接到计划后三天内将货送到制定地点,甲方签约单位的供货周期为60天,工期紧迫,请乙方在供货过程中协作配合。
六、包装、运输、装卸车费用
1、汽车运输,乙方货物的包装须符合汽车运输的要求。
2、运输及装卸车费用由乙方承担。
3、运输保险及装卸车的安全责任全部由乙方负责。
七、付款及结算方式
1、乙方提供国家专用增值税发票(税率17%)。
2、先货后款,不支付预付款。
3、以每批次送货货款总额叁拾万元作一结算,经验收合格后,凭收货单位收货人签字的收货清单办理结算,甲方支付本批次材料货款总额的80%,以此类推。
4、余款的20%待甲方签约单位竣工验收合格后支付。
八、其他
1、本合同标的物铝合金材料与_________年____月____日有限供公司与门窗公司签订的《团购区铝合金窗制作安装施工合同》标的物铝合金材料同一。
2、未尽事宜,双方协商解决,协商未果向仲裁委员会申请仲裁,本合同一式陆份,甲乙双方各执三份,经双方签字盖章后正式生效。
甲方:_________________
__年__月__日
乙方:_________________
_________年____月____日
⧈ 门窗加工合同 ⧈
甲方:________看守所 (以下简称甲方)
乙方:________正艺装璜部 (以下简称乙方)
一、甲方办公楼正门需安装不锈钢门一道,承包给乙方加工安装,经双方共同协商,达成如下协议。
二、承包单价及金额:尺寸为:宽________米,高________米,计________平方米,每平方米________元,合计金额大写:________元整(¥________元)。
三、付款方式:乙方加工安装完毕后,由甲方验收合格,乙方开具正式发票一次性付清款项。
四、乙方责任:在加工和安装过程中,需注意安全,如出现安全情况,由乙方自行负责。此门保质期为一年(锁具除外)。
甲方将工程承包给乙方,结合本工程具体情况,经双方友好协商,特签订本合同,以共同信守和履行。
甲方:开阳县看守所 (以下简称甲方) 乙方:开阳正艺装璜部 (以下简称乙方) 甲方办公楼正门需安装不锈钢门一道。
五、完工日期:自合同签订之日起30日内完成。
六、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。自签订之日起执行。
甲方:开阳县看守所 代表: 乙方:开阳正艺装璜部 代表:
年 月 日验 收 申 请
开阳县看守所:
我装璜部为你所加工安装的不锈钢大门现以安装完毕。特请贵所组织人员进行验收为谢!
开阳正艺装璜部
________年________月________日
⧈ 门窗加工合同 ⧈
甲乙双方经友好协商,本着互利互惠的原则,依据《中华人民共和国合同法》以及相关国家法律、法规,就“俊峰・龙凤云洲”二期开发中1#、2#、7#楼塑钢门窗的制作和安装分包工程达成如下协议:
“俊峰・龙凤云洲(1#、2#、7#楼)工程”塑钢门窗制作和安装施工。
(1)乙方进场后,应按甲方提供的塑钢门窗设计施工图,制作室内样板(计入工期),经现场监理方和甲方共同验收合格后再正式施工。
(2)乙方进场后,应按甲方提供的塑钢门窗设计施工图要求,完成材料的下料、存放、保管、加工、场内外运输、安装等工作内容。
本工程项目工期为90日(随土建外墙施工进度完成制作安装),自乙方进场之日开始计算(具体进场时间以甲方书面通知为准)。
2、质量标准:塑钢门窗的力学性能、物理性能(抗压性能、气密性能、水密性能),保温性能、空气声隔声性能、采光性能均需满足《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门》JG/T180-、《未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料窗》JG/T140-2005和建筑设计相关要求。
新规范执行标准型材(1)推拉窗 ,L;
(2)推拉门 ,L;
(3)平开窗 ,L;
(4)平开门 ,L。
3、安全质量和验收标准:《塑料门窗安装及验收规程》JG/T103-96和施工方提供的经建设方确认的样品,并包验收合格。
1、型材:辽宁忠旺牌60系列优质白色PVC塑料型材。
2、玻璃:成都明达或川玻牌双层中空浮法白色玻璃5 6 5。
3、玻璃面积≥O必须使用安全玻璃,面积≥O的有框玻璃应使用安全玻璃。
4、落地窗的玻璃底边离最终装修面积应小于500L必须使用安全玻璃。
5、七层以上(含七层)的外开窗必须使用安全玻璃。
6、五金件、钢衬:分别为山东国强、瑞德和盘龙牌,符合国家新行业标准,且必须与塑钢型材匹配。
7、塞缝发泡剂、密封膏、玻璃胶:成都高端和安泰牌,符合国家新行业标准,适合与塑钢门窗配用且自成体系。
8、毛条、胶条:分别为吉大、重庆长橡或春光牌,符合国家行业标准,材质为三元乙丙。
窗型和具体尺寸、材质要求见附图。
四、工程量的确认:
2、窗的工程量结算方式:按安装成型的框外围面积计算(框的长度按中到中计算)。
以安装成型的门、窗外框外围净尺寸计算面积。
2、本工程综合单价为包含市场材料价格风险和安全风险等一切费用在内的包干价,含乙方完成单位工程量所需要的'材料费、材料检测费、机械费、人工费、运费、管理费、利润、税金(不含与各施工单位的配合费)、施工噪音、环境保护、安全文明生产、成品保护和场地清洁费等所有费用,甲方不再承担综合单价以外的任何费用。
本工程按单栋工程进度付款。单栋门、窗框安装完毕并经监理单位和甲方共同验收合格后10日内,付该栋工程总价款的30%,扇和玻璃安装完毕并经监理单位和甲方共同验收合格后10日内,付该栋工程总价款的50%,工程全部安装完毕并经相关职能部门竣工验收合格后20个工作日内办理结算,办理完结算后7日内付至该栋工程总价款的95%,余5%作为质保金(质保期一年),竣工验收合格后一年质保期内若无质量问题,甲方于一年质保期后7日内无息退还。
(三)乙方于合同签订之日即向甲方支付履约保证金五万元正。甲方待乙方在窗框安装完毕并经监理单位和甲方共同验收合格后7日内无息返还。
1、本工程所需材料均由乙方购买。乙方使用于本工程的材料质量、规格应符合甲方提供的塑钢门窗设计施工图要求和国家相关施工验收规范。
2、乙方所购材料在进场前7日内应向甲方提供产品生产厂家的营业执照、生产许可证复印件以及相关产品检验证书、合格证、实物样品原件存档,并经甲方检验认可后方可进常
3、乙方材料自进场之日起,应自行承担保管义务,如有丢失、损坏等,甲方概不负责。
4、如乙方进场材料质量与报样不符,达不到以上规范要求,造成停工、返工或工期延误,乙方应向甲方支付赔偿金十万元,如不足以弥补实际损失的,乙方应另按实际损失额进行赔偿且工期不得顺延。如因甲方原因造成停工、返工或工期延误则经双方核准后工期顺延。
5、乙方进场材料如需代换,应取得甲方书面认可后方可替换。
1、提供施工电源接口供乙方使用,配合乙方协调各进场施工单位的关系,协调土建施工单位配合乙方塔吊运输并指定乙方安装人员住宿地点(产生费用由乙方承担)。
2、向乙方提供安装所需的两条标准线(水平线、洞口垂直中心线)。
3、有权对乙方工程质量进行监督检查。
1、乙方应根据甲方安排的施工计划按期完成约定工作内容,并遵守施工现场的各项安全文明施工制度和服从甲方现场负责人的指挥。乙方现场施工人员应具备相应的资格证书和上岗证。
2、乙方应自费在甲方提供的水、电接口处安表计量,并按月向相关部门缴纳水、电费用。
3、乙方在安装施工期间,应爱护施工现场,不得无故损坏甲方已完工程。如非主观故意破坏,乙方应按甲方要求予以复原或按实际损失予以赔偿。
4、乙方在施工地内外的成品、半成品、材料、机具、工具等的保护由乙方自行承担。
5、乙方自接到甲方通知后,应于24小时内派人完成工程交工、交房验收及业主验收前的清理和清洁卫生,如乙方不能及时派人清洁或不能在甲方要求的时间内清洁完毕,则甲方有权另人另行雇人进行清洁,并按60元/人工日在乙方最后的结算款中扣除。
6、乙方应向甲方交付肆套装订完整的塑钢窗的竣工验收相关资料,并确保所交资料符合验收标准。
7、乙方应严格按甲方提供的塑钢门窗设计施工图和已经甲方和监理方确认的样板进行施工,如在制作加工、结构连接组装等施工过程中出现弄虚作假或偷工减料等不正当行为,甲方有权调整工程量或单方终止执行本合同,由此造成的一切损失和责任均由乙方承担。
8、乙方应委派具备专业资质的人员为本项目的现场管理人员,并将相关资质和证照复印件交至甲方备案,指定为现场项目经理全面负责现场施工管理工作,同时向甲方出具项目经理的授权委托书。若乙方中途需更换项目经理,应向甲方书面申请,经甲方许可后方予更换,否则,乙方应向甲方支付赔偿金5000元/次。
1、对于工程竣工验收合格后一年质保期内因材料、制作、安装的质量问题(人为因素人为损坏和不可抗力因素除外),乙方应在接到甲方通知后12小时内,派技术人员免费维修,乙方如未按要求到场维修,按1000元/天向甲方支付赔偿金,赔偿金从质保金中抵扣。如乙方不能及时派人维修,甲方有权另行安排人员进行维修,产生费用在质保金中扣除。若质保金不足以抵扣的,乙方应根据实际损失数额予以补偿。
2、乙方应负责维修因住户使用不当造成的损坏,并仅向业主收取材料费和适当的人工费。
1、乙方必须严格执行国家、地方和项目制定的各项安全管理规定和措施。
2、乙方必须建立健全的班组安全组织机构,设立专职安全负责人及班组兼职安全员,保证安全文明施工。由于乙方原因造成的自身或他方人员伤忘亡及财产损失的安全事故,一切责任与费用均由乙方承担。
3、甲方有权督促乙方定期做好班内安全教育,不定期对乙方操作人员进行本工种有关的安全知识抽查,并要求乙方更换不合格的人员。乙方应于接到甲方通知后3日内对不合格人员予以更换,逾期不换的,应向甲方支付赔偿金1000元/次。
4、若乙方未经甲方同意擅自拆除安全防护,乙方应向甲方支付赔偿金1000元/次。
5、因工程质量问题造成人身及财产损害,责任由乙方承担。如造成甲方损失,乙方应全额赔偿。
1、乙方应随土建工程外墙施工进度同步完成所有塑钢门窗的安装、调试工作,经报请质检部门进行单体竣工验收合格及破坏性检验后7日内双方办理移交手续。
2、本工程竣工后三十日内由乙方编制符合重庆市建设档案馆规定标准的工程技术档案资料一式三份交总包方汇总,装订成册后交付甲方,相关费用由乙方承担。
3、负责完善甲、乙双方自本塑钢门窗工程开工至竣工的一切手续并一次性通过竣工验收,费用由乙方承担。若因乙方原因造成的返工或三次以上(含三次)检测、验收,其费用由乙方承担。
1、任何一方如中途单方撤销或无故不履行合同,违约方除赔偿对方全额损失外,还应向对方支付未履行部分工程款总值10%的违约金。
2、若乙方不能按期完工,除按实际损失数额赔偿甲方外,应另向甲方支付 1000元/天的违约金。
3、若该承包范围内塑钢门窗工程竣工验收不合格,导致甲方损失,乙方应全额承担甲方损失并另向甲方支付违约金二十万元。
4、如甲方逾期付款,每逾期一天付违约金元。
1、本合同附件包括招标文件(含招标方案、招标说明)、投标文件、最终承诺书、确认函、《工程变更、签证、收方程序及管理规定》、塑钢窗设计施工图等。
2、本合同未尽事宜,双方另行签订补充协议予以明确。补充协议与本合同具有同等法律效力,如本合同与补充协议冲突,按补充协议执行。
3、本合同如有争议,由合同履行地法院管辖。
4、本合同一式肆份,双方签字盖章后生效,各执贰份,具有同等法律效力。
⧈ 门窗加工合同 ⧈
发包方:
承包方:
为深化企业改革,提高劳动生产效率,经公司领导会议研究决定将门窗加工车间实行承包经营。由公司加工中心作为发包方(以下简称:发包方)。发包方通过招标程序最终确定____________为中标人,作为本合同规定承包期限内门窗加工车间的承包方(以下简称:承包方)。双方协商一致,签订本合同。
第一章总则
第一条承包经营期间,本车间必须遵守国家相关法律法规,坚持贯彻执行总公司的方针、政策和管理规定(含三级文件)
第二条承包经营期间,承包人必须完成发包方委托的生产任务,不得私自对外承接加工任务。第三条承包的期限、范围。
第四条本次实行招标承包经营的期限为____________年,即从____________年____________月____________日起至____________年____________月____________日止。
第五条本次招标承包的范围为:承包人对门窗车间内的机加工、组装生产环节人工进行劳务承包。
第二章承包方的权利与义务
第六条承包方的权利
第一款有权按公司规定自主聘任车间内生产工人和管理人员,并经加工中心厂长的批准后报公司人力资源部备案。
第二款有权决定本车间的机构设置和专业技人员的聘任并负责其薪资支付。
第三款有权依公司规定奖惩,招用职工和辞退违纪职工。
第四款有权改革本车间内部分配制度,有权自选工资形式,自定工资标准,但不得违反国家和公司的规定。做到公正透明,发包方有权了解、监控工资发放的情况。工资发放时间按总公司规定。
第五款有权使用公司现有的设备并根据实际情况需要向公司反映进行设备更新,同时负责设备保养和维修的人员的管理。
第六款承包方有权依据本合同规定,取得其应得的合法收入。
第七条承包方的义务
第一款必须服从公司和加工中心的统一领导,遵守公司的各项管理制度。
第二款必须按期完成公司加工中心下达的各项加工任务,严格按产品加工工艺要求制做,不得失自更改加工工艺,并对产品质量和工人人身安全负全部责任。承担所有因质量问题造成的全部损失,承担所有因安全事故造成的全部损失。同时负责来料和产成品的装卸车。
第三款在承包期间,应保证本车间厂房和设备的完好,负责厂区内产品和材料的保管。小工具和易耗品由承包人负责出资购买和补充。主要是不属于机加工范围的配件:电钻、螺丝刀、卷尺、钻头、美工刀;日常用的劳保用品、办工用品等。
第四款负责本车间人员工资发放,维护本车间职工的合法权益。改善职工的劳动条件,在不断提高经济效益的前提下,逐步提高职工的收入,不断改善职工福利待遇。
第五款应无条件配合公司的QEO体系认证和管理工作。
第六款自觉接受加工中心等相关主管的监督,每天按时参加加工中心生产例会,并如实反映工作过程中存在的问题,每周六向加工中心厂长汇报一次工作,让公司时刻了解车间生产管理动态。
第七款承包方必须保证足够的技术熟练工人以满足加工的需求,同时按加工中心的要求对生产基层员工进行定期培训,提高基层员工的质量意思,安全意识,文明生产意识。并将工人基本情况在公司人力资源部备案。
第八款承包方需有一定的资金做承包担保,担保金额为贰万元整。
第九款未经公司同意,不得随意裁员。
第十款承包方必须全面履行本合同中应由承包方履行的全部条款。
第三章发包方的权利与义务
第八条发包方的权利如下:
第一款有权维护公司利益不受损害,当公司利益已经受到或有确切根据可以肯定即将受到损害时,有权在争得承包方同意前采取应急措施,并不承担由此对承包方造成的损失。所需费用从承包方即得利益中扣除。
第二款生产加工过程中产生的所有副产品和废料归加工中心所有。
第三款有权监督本车间的产品质量,安全生产及5S管理。并针对由于管理不到位影响公司品牌形象的提罚款及通报批评等。
第四款有权按国家法律、法规和本合同规定维护本车间职工的合法权益。
第九条发包方的义务如下:
第一款不得违反本合同规定。
第二款提供加工、组装生产所必须的机具、工装,并不得减少车间内现有机械设备。同时根据工作的需求和承包方的要求做设备更新,以满足生产加工。
第三款负责现有加工机械设备,组装工作架的保养与维护的监管,负责水电使用费。
第四款为工人提供免费的早、中、晚餐,不提供加班餐。
第五款必须按本合同规定保障承包方的合法权益,公司相关管理规定发生变化时发包方有义务及时将变更后的内容传达给承包方。
第六款必须全面履行本合同中应由发包方履行的全部条款。
第四章承包方的收入
第十条承包方通过承包公司下达的加工、组装任务来获得报酬。当公司提供的加工任务不能满足承包方发放基本工资时,承包方可向发包方借资。
第十一条对于公司下达的加工任务,公司将按月进行款项支付,在支付的同时扣除总额的百分之____________作为质保证金,质保证金到年底全部付清。承包方应在每月____________日前将上月所完成工作量报发包方审核,发包方需在____________个工作日内审核完毕,并将经双方签字确认的结算单报公司结算中心。结算中心在____________个工作日内将应付价款支付给
承包方。
第五章合同的变更、解除、终止
第十三条本合同生效后即具有法律约束力,发包、承包双方均不得随意变更或解除。本合同需要变更或解除时,须经双方协商一致达成新的书面协议,在新的书面协议未达成之前,本合同依然有效。
第十四条本合同履行期间,因发包、承包方其中任何一方违反合同,给另外一方利益造成重大影响,受影响的一方可以提出变更或解除本合同,不承担违约责任。
第十五条承包方如经营管理平善,给公司造成重大损失或连续次未完成公司下达的生产任务时,发包方有权解除合同,不负违约责任,并保留向承包方要求赔偿损失的权利。
第十六条发包方如违反本合同规定,干扰承包方的经营管理活动,使承包方无法继续经营下去,或使承包方的合法收入得不到保障,承包方有权解除本合同并要求发包方承担违约责任。
第十七条由于不可抗力的原因使本合同无法完全履行或无法履行时,须发包、承包双方协商一致,可以变更或解除本合同。
第十八条本合同期满____________日以前,承包方应接受发包方派出的审计机构对其承包情况进行审核,确定无误后,双方代表在审计意见书上签字后,承包方方可离职,其保证金予以退还。
第六章违约责任
第十九条发包、承包双方应全面实际履行本合同,不履行或不完全履行的应负违约责任。
第二十条因一方未履行义务导致的另一方无法履行合同时另一方不负违约责任和相应的经济处罚,具体规定如下:
第一款承包方必须严格履行发包方与委托加工方签定的主合同(以下简称主合同)条款,若不严格履行,视为承包方违约。
第二款交货期要根据主合同而定,如因承包方原因未能如期交货的,由发包方出面协调,承包方负责相关费用。协周不成时,由承包方承担由此造成的损失。
第三款产品质量按照主合同和相关要求作为验收标准,不符合验收标准的产品由承包方负责
返工或维修,并承担由此给委托加工方和发包方造成的一切损失。
第二十二条发包方如违反本合同规定,未能及时向承包方支付加工费,应承担违约责任,赔偿违约给承包方造成的直接经济损失,发包方的赔偿金和违约金应在违约发生后的次月底以前交付承包方。
第二十三条发包、承包双方发生纠纷时,应协商解决,协商不成时可向公司所在地人民法院提起诉讼。
第七章附则
第二十四条本合同期满后,如本车间仍实行内部承包经营,且承包方履行本合同情况良好,承包方在同等条件下有优先承包的权利。
第二十五条(红革公司加工中心门窗车间承包价格表)以及发包方的产品质量管理规定,安全生产管理规定。
本合同一式____________份,双方代表签字即生效。发包人、承包人和公司档案室各执____________份,具有同等法律效力。
发包方:承包方:
发包方代表:(签字盖章)承包方代表:(签字盖章)
时间:时间:
⧈ 门窗加工合同 ⧈
甲方:
乙方:
甲方因施工工程。为明确双方的责任、权利和义务,经甲乙双方协商一致,特订立本合同如下:
一、订购门窗的数量、形式及合同总值:
备注:
1、面积计算方法:按实际施工面积计算
附注:
1、阳光房颜色为,色号的标准型材。具体型材规格、尺寸按施工图要求及当地工程验收规范要求
2、阳光房玻璃型号、规格、尺寸按施工图要求及当地工程验收规范要求。
3、工程地址:
二、结算和付款方式:
1、按甲方提供或确认的阳光房实际尺寸实际数量结算。
2、合同生效后作备料款;外框进场安装时甲方付合同总价的;工程验收合格后,付合同总额的;余款(扣除5%保修金)在工程结算审定后一年内付清。保修金在保修期满后一年内付清。
三、工程任务:
1、甲方提供订购阳光房规格、数量清单,乙方负责制作和安装。
2、乙方保质、保量、保进度的完成任务,进场安装工期为月日至__年__月__日。(甲方通知)
四、双方责任:
(一)乙方责任:
1、乙方须委派工程主管为施工现场代表,行使合同的权利和义务。
2、乙方按工程进度要求,负责产品的进场及安装。
3、乙方做好派往工程现场作业人员的安全、文明生产教育和管理。所有作业人员必须按规定、规范施工。由于乙方人员自身违章产生的质量及安全事故,其责任由乙方承担;造成甲方损失的,乙方要承担赔偿责任。
(二)甲方责任:
1、甲方须委派一名施工人员负责与乙方现场代表的配合协调,并负责施工现场进度、质量的检查签证。施工人员协助乙方工程主管解决施工中出现的疑难问题。
2、按合同向乙方支付工程款。
五、不可抗力:
当乙方或甲方因不可抗力的影响而不能履行合同时,合同履行的时间将顺延,顺延的时间与不可抗力持续时间相同。不可抗力是指发生严重火灾、水灾、台风、地震、冰冻等灾害,以及双方同意的其他不可抗力事故,使双方或其中一方停工。
六、违约责任:
1、双方不得任意解除合同,否则须向对方支付合同总金额约金。
2、由于甲方违反合同约定,拖延付款,乙方有权顺延工期,责任由甲方承担。同时甲方应按拖欠的向乙方支付违约金,还应按银行同期同档贷款利率向乙方支付欠款利息。
七、竣工验收及质量保修:
1、本工程竣工后,乙方应向甲方送达书面竣工验收申请单及材料质保书、出厂证明等相关资料,甲方应在收到验收申请单后七天内组织有关部门合同验收。若甲方不经验收而提前使用,则视为验收通过。乙方提供整套竣工验收备案资料。
2、竣工验收后,乙方提供一年期限的质量保修售后服务,保修期从甲方验收合格之日开始计算,甲方发现问题并通知后,乙方应在48小时内派人员到场维修。
3、保修期内如因产品自身原因需要修理的,维修费用和材料费用由乙方承担;如非产品自身原因需要修理的,乙方只向甲方收取材料成本费。
八、合同的终止与仲裁:
1、因合同一方的原因,造成合同不能履行或不能完全履行时,经合同双方协商同意后,可解除本合同。但所有责任和损失,应由不能继续履行方承担。
2、有关本合同的争议、索赔、违约等事项,当双方协商不成时,可向各自所在地人民法院提起诉讼。
九、其他事项:
1、合同未尽事宜。甲乙双方可签订补充协议,补充协议与合同具有同等法律效力。如补充协议内容与本合同有冲突,以补充协议为准。
2、本合同一式两份,双方各执一份。本合同自甲乙双方签字按手印之日起生效,货款全部付清,合同自动终止失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
⧈ 门窗加工合同 ⧈
发包方: (以下称“甲方)
承包方: (以下称“乙方)
甲乙双方本着相互合作、相互信任的态度,根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包条例》的规定及其他有关法律、行政法规,结合本工程具体情况,签订本承包合同,以资共同遵守。
一、工程概况:
1、工程名称:
2、工程地点:
二、承包范围及方式
1、乙方以 清包工 的方式完成承包范围内的工作量,即包安装的人工费用、包质量、包工期、包安全施工、包文明施工、包工程验收。(包括材料的装卸和场内的二次运输及制安、门窗框标识清理、发泡剂填缝、防雷接地的连结,打防水胶等)及本合同约定的其他事项和费用。项目部与班组约定范围内的所有门窗由乙方负责施工处理。现场施工人员的交通费、住宿费和就餐费用由乙方自行安排。需要时甲方可提供必要的协调工作。乙方从合同签订起对门窗工程进行承包直至工程竣工验收及后期维修工作。
2、辅材提供方式:
3、除垂直运输设施、吊篮、脚手架外的施工机具、设备由乙方自备(施工作业的工具),其用于施工作业的工具类消耗性材料自行购买。
4、包材料损耗:铝材/塑钢损耗为0.5%(按米计),玻璃为1%(按玻璃面积计),五金件损耗为零(机械性损坏或厂家质量问题可退换),玻璃胶、结构胶、耐候胶以进场工地实测量消耗量为准。如因劳务队伍的原因造成材料损耗超过规定损耗率的由劳务队伍照价赔偿,并处以损耗材料总价的罚款。各种硅胶的使用必须要按技术要求施工到位,使用后的胶筒按规定交回,如不交回则按损耗算。安装配件由甲方负责,乙方应严格按照设计要求进行安装,超出部分费用由乙方自理。
3、主要工程项目工作内容:
3.1 洞口放线测量,确定门窗准确的加工尺寸;
3.2 各类材料的现场运输清点;
3.3 生产计划、运输计划编排;
3.4 进场材料的二次运输工作;
3.5 外框定位、固定及防雷接地的连接;
3.6 外框四周发泡剂的填缝处理;
3.7 窗框与外墙连接的周边注胶密封;
3.8 固定玻璃、内扇及辅助部件(包含门窗扇外露执手)现场安装,玻璃周边的室内外注胶密封;
3.8 成品保护及卫生清理及淋水试验(如甲方要求);
3.9 检试验及交工验收的配合、维修、保修等全部操作过程。
三、工期要求
本工程的开工日期根据项目部的施工进度安排,以项目部发出的开工通知为准,乙方的具体施工进度应满足甲方、监理、总包及业主的总进度要求。特别是关键节日里的施工人员和设备等必须满足业主的工期要求。
四、工程质量
1、本工程质量求合格。工程所有性能均应满足国家规范《铝合金门窗》GB/T8478-20xx、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-20xx、《中空玻璃》GB/T11944-20xx和《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-20xx及设计图纸和合同要求。
2、对甲方、监理、质检站或业主提出不符合质量要求的地方,乙方必须立即整改并承担因此而发生的一切费用,工期不予顺延。
五、安全事项
1、乙方必须建立健全安全管理组织机构,建立安全责任人、专职安全员、配合甲方做好安全教育及日常安全工作。
2、乙方必须在人员上岗前进行三级安全教育,对人员逐一登记,填好安全教育记录、试卷,必须每周做好班内安全教育,做好每天班前安全交底并计入班组施工日志中,使班组人员均有很强的安全意识,并做好教育记录。每周必须交一份班前安全活动记录到项目部。人员要保持相对稳定,新增人员也必须按上述程序组织施工。
3、乙方必须确保电工、焊工、吊篮工等特殊工种操作人员持有特种作业人员操作证。特殊工种上岗证原件必须放在工地随时准备备查,做到人证一一对应。
4、由于乙方人员操作不当或违反操作规程等自身原因造成的安全事故或造成他方人员伤亡,由乙方承担一切损失和责任。
5、因乙方及作业人员的原因而造成安全事故、治安事件,其责任和费用均由乙方承担,同时甲方对乙方按规定进行处罚。
六、文明施工
1、乙方在施工期间应加强班组内部文明施工教育,搞好现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生。
2、乙方在作业层及施工现场、材料进场的材料堆放必须在甲方指定的地点且整齐、井然有序。
3、乙方下班前,应将作业层的垃圾运至工地指定地方,不得到处乱扔,否则甲方指派专人清理,所有费用从乙方工程款中加倍扣除。
4、乙方在施工期间,严禁违章作业、野蛮施工以及打赤膊、穿拖鞋、骂人、扯皮打架等不文明行为,每发现一次罚款200元。
5、搞好现场文明施工,做好材料、设备等堆放整齐有序,保持现场的整洁卫生;完工后整理好现场,做到工完场清,交工验收之前,做好一次全面清洁,并负责配合甲方做好各级验收工作。
七、双方职责
(一)甲方权利义务
1、甲方委派 为现场负责人,代表甲方全权负责工程现场管理,指导、监督、监督乙方的施工组织及进度安排,保证工程质量。
2、组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向业主和总包负责;
3、负责现场的统一协调管理,协调设计图纸问题的处理。对设计变更进行签证。
4、负责审核乙方编制的施工组织方案及材料加工计划。
5、有权监督工程质量、进度、安全、文明施工等管理工作,对乙方在操作过程中存在的工期、质量、安全、文明施工等问题有权提出限期整改、处罚措施,并有权解除本合同。甲方因此解除合同的,乙方应承担因此给甲方造成的全部损失。
6、协调总包单位向乙方提供材料、构建及机具的临时堆放场地,提供维护材料,乙方自行搭设临时堆放场地和现场加工场地的围护,并协调总包提供施工用水、用电接驳点。
7、甲方协调总包方的施工用脚手架及垂直运输工具。
8、负责协助乙方处理在施工中与其他交叉施工队伍的关系。
9、负责按合同要求及时向乙方支付合同价款。
10、甲方负责监督乙方发放工人工资。若乙方不能按时发放工人工资,甲方有权代为发放,所发放工资直接从工程款中扣除。
11、负责对乙方进行技术交底,进行技术复核,统一安排技术档案资料的收集整理及组织已完工工程的交工验收。
12、甲方有权增减乙方的承包内容和工作量。
13、进行隐蔽工程的检查和验收,组织分项工程检查验收,组织相关单位进行工程竣工初步验收。
14、监督乙方爱护工地设备,有权对乙方浪费材料、水电及破坏其他公共设施予以罚款。
(二)乙方权利义务
1、乙方委派 驻工地现场负责人代表乙方履行本合同。如现场负责人不在现场时应明确其带班人员负责,否则每次罚款200元,如有特殊情况,应向项目经理请假,经批准后方可离开现场。
2、负责施工期间的施工进度、质量、安全和文明施工等现场施工管理。
3、乙方的施工、加工制作必须遵守国家的有关规范、条例以及项目部提供的设计图纸、工艺规范、质量标准、乙方必须按图施工。
4、无条件服从业主、总包方、甲方、监理的统一管理和现场的统一协调,做好与监理、总包方及其他交叉施工单位的配合工作。
5、乙方必须根据现场实际需要制定详细的材料计划(不得有错误或不需要的材料出现,若有错误的现象发生,乙方照价赔偿),乙方人员在施工中要注意材料节约,不得长材短用,不得浪费,如有浪费或偷窃,第一次照价赔偿,第二次双倍赔偿,再次发生三倍赔偿,以此类推。甲方项目经理部采购的材料由甲方项目部相关人员参与监督乙方接收领用,乙方接收领用后的材料由乙方全权负责保管,直至工程完成。工程完成时,若乙方领用数量超出按竣工图核定的数量(含合理的损耗率,各种材料的合理损耗率由项目部确定),超过部分由甲方项目经理部在结算时从乙方的工程款项中扣除费用。所有玻璃胶筒,必须按已领数量退回公司,否则将按已领数量的实际价格扣除。
6、负责提供洞口尺寸等施工和计划所需的现场尺寸,并对提供的尺寸负责。若尺寸提供有误造成一切损失所发生的费用,由乙方全部承担。
7、如因乙方原因而导致乙方劳务人员停工或向甲方、有关政府部门投诉,一切后果由乙方承担,甲方并有权解除合同。如甲方因此而遭受政府主管部门的罚款,该罚款由乙方全额承担,甲方有权按照该罚款的金额向乙方追究违法责任。
9、乙方必须购买施工人员劳务人身意外险,并提供现场所有劳务人员身份证;
八、合同造价
1、合同采取固定单价承包方式:工程量暂定,完工按实结算。
2、合同总价以最终结算面积为准(面积按门、窗实际制作尺寸计量)。
3、合同外增加项目或变更承包范围,双方另协商定价。
计价方式:
①、如合同中有相同类型的施工内容,按同类产品单价计价;
②、如合同中无同类施工内容,双方协商定价。
九、付款及结算
本工程无预付款 ,工程款按月进度,以完成工程量的60%支付。外框安装并验收合格的,支付总价的 %;固定玻璃安装完成并验收合格的,支付至总造价的 %;内扇及其它部件安装完成并验收合格的,支付至工程总造价的 % 。乙方完工经监理和业主方验收合格,交付手续后支付至工程总造价的95%.决算造价的5%作为保修金, 年保修期满后一次性无息付清;(应扣除保修期间发生的由甲方代付的保修费用)。
十、工程保修
1、本工程质保期为 年,从工程通过建设单位竣工验收合格之日算起。
2、保修期内发生的维修,由甲方书面通知或电话通知,乙方必须在8小时内答复并在24小时内赶赴现场处理,否则,甲方可以另请第三方处理,由此发生的费用从保修金中扣除并可以发生费用的两倍处罚乙方。
十一、违约责任
1、任何一方不能全面履行合同均属违约,因违约造成的责任和经济损失概由违约方承担。
2、本合同其他条款约定违约责任的,依照其约定。
十二、争议解决:
因本合同在执行过程中发生争议,双方协商解决,协商不成,由甲方住所地人民法院管辖。
十三、其他约定
1、合同附件:三级安全教育卡、项目责任书、公司管理规定;
2、本合同一式两份,具有同等法律效力。未尽事宜可经双方协商后列入其它事项,其它事项与本合同具有同等效力。
甲 方: 乙 方:
电话: 电 话:
签订时间: 年 月 日 签订时间: 年 月 日
⧈ 门窗加工合同 ⧈
需方,
(甲方)
供方,
(乙方)
签订日期,年月
为了规范建筑门窗购销行为,保护供需双方合法权益,根据中华民共和国民法典及有关法律、法规,明确双方技术经济责任,保证工建设正常进行,经甲、乙方双方协调,一致同意签订本合同,以便共同遵守。
1.建筑门窗用途概括
工程名称,
工程地址,
建筑结构,使用层次,
2.建筑门窗供货要求
2.1.本合同中的单价是指门窗到地点交货的价格。
2.2.交货点详细地址,。
2.3.其它要求,
3.结算和付款方式
3.1.结算方式,。
3.2.付款方式与期限,
4.技术要求
4.1.乙方供应的产品应严格执行并符合铝合金门窗验收标准(标准名称代号)gb/8478-,如对本产品特殊要求,
由甲、乙双方协商决定在4.4一栏中写清。
4.2.乙方应随每批产品提供产品质量保证书。
4.3.产品运输方式和包装标准
4.4.其它要求
5.验收标准、方法及提出异议期限。
5.1.验收标准,按该产品的国家标准验收,如尚无国家标准的,
则按行业标准或已经主管部门备案的企业标准验收。
5.2.甲方在验收时,如发现产品的品种、型号、规格、颜色、和质量不合规定,应妥善保管,并在天内向乙方提出书面异议,在托收承付期内,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。
甲方因使用、保管不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。
5.3.如发现产品有严重质量问题,甲方应在48小时内向上海市建材业质量监督管理中心和门窗分中心报告,同时用书面通知乙方及时分析解决。在问题未查清之前该批产品必须封存不能使用。甲方因此受到的损失,由乙方按违约责任承担。
6.违约责任
6.1.甲、乙双方应严格履行合同规范的各项条款,如合同一方违约,由违约方承担责任,并参照民法典有关条款及双方约定,向对方偿付违约部分货款%的违约金。
6.2.如另行商定责任赔偿规定的,应在8.5“其他规定”一栏中予以写明赔偿方式、方法与金额。
7.解决争议的方式
7.1.本合同在履行过程中如产生争议,甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决,协商不成的,可提请分中心进行调解或通过有关法律程序解决。
8.其它约定事项
8.1乙方在门窗运抵交货点后,甲方应提供堆放场地,并及时做好相应的验收工作,如出现问题应及时协商解决。
8.2.乙方如遇特殊因不能正常供货时,应提前天通知甲方协商解决,否则造成后果乙方负责。
8.3.甲方如遇到特殊原因不能按合同规定缴纳货款时,应及时主动通知乙方协商解决,否则造成后果甲方负责。
8.4.如遇人为不可抗拒的因素(台风、洪水等)和其它不可预见事故发生而不能履行合同时,免除承担违约责任。
8.5.其它约定,
9.本合同自双方代表签字,加盖双方合同专用印章后生效。如有未尽事宜,须由甲、乙双方共同协商解决。
本合同一式五份,甲、乙双方各执两份,xx市建设工程交易管理中心建筑门窗分中心备案一份。
甲方乙方
单位名称,(盖章)单位名称,(盖章)
单位地址,单位地址,
法定代表人,(盖章)法定代表人,(盖章)
委托代表人,(盖章)委托代表人,(盖章)
电话,电话,
开户银行,开户银行,
银行账户,银行账户,
税务登记号,税务登记号,
邮政编码,邮政编码,
签订日期,________年____月____日签订日期,________年____月____日
⧈ 门窗加工合同 ⧈
一、乙方如转包、擅自分包该项目属违约行为,并全部承担由此造成的一切后果。
二、合同双方的任何一方不能履行合同条款均属违约,违约所造成的经济损失由违约方承担赔偿责任。违约造成工期延误的,甲方违约,工期顺延,乙方违约,非经甲方许可工期不得顺延。
三、合同履行中任何一方无正当理由而单方面提出终止合同均属单方毁约,毁约方除承担赔偿 因此造成对方的全部经济损失外,还必须向对方支付合同价款 %的违约金。
四、本合同如发生争议,双方应积极协商解决。协商不成,任何一方可向工程所在地的经济仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向法院提起诉讼。
⧈ 门窗加工合同 ⧈
订立合同双方:
原告北京中德环宇桥梁模板有限公司,住所地北京市通州区于家务回族乡于家务村。
法定代表人张建军,懂事长。
委托代理人王成,男,北京中德环宇桥梁模板有限公司法务主管,住该单位。
被告中铁十九局集团有限公司,住所地辽宁省辽阳市白塔区和平路17号。
法定代表人左春文,董事长。
委托代理人张桂新,男,中铁十九局集团有限公司法律顾问,住该单位。
委托代理人赵彪,男,中铁十九局集团有限公司工程部部长,住该单位。
原告北京中德环宇桥梁模板有限公司(以下简称原告)与被告中铁十九局集团有限公司(以下简称被告)加工合同纠纷一案,本院受理后,依法由代理审判员吴宏独任审判,公开开庭进行了审理,本案原告的委托代理人王成、被告的委托代理人张桂新、赵彪到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称,XX年9月27日,原告与被告订立加工合同,约定原告为被告加工全圆组合钢模板。合同订立后,原告履行了合同义务,被告给付原告部分加工款后,余款54 934元至今未付。原告要求被告给付加工款54 934元及违约金5044.46元,诉讼费由被告承担。
被告辩称,原告加工的全圆组合模板台车存在严重的质量缺陷,是不合格产品,故要求驳回原告的诉讼请求,被告保留追究原告违约责任和赔偿责任的权利。
经审理查明:XX年9月27日,原告与被告订立全圆组合钢模板加工合同,约定原告为被告加工全圆组合钢模板,用于北京市南水北调西四环暗涵工程四标,合同价款204 934元,原告按照国家技术标准进行模板加工和设计,合同签订之日,被告给付原告预付款50 000元,原告下料完毕经被告确认后,被告支付100 000元,模板运至被告现场后,再支付 34 934元,剩余款项20 000元作为质量保证金,自组合模板投入使用开始计算,10个月内无质量问题将付清。合同还约定了其他内容。XX年9月28日,被告给付原告预付款50 000元,XX年10月19日,被告给付原告预付款100 000元。XX年10月31日至XX年12月14日,原告将加工完毕的模板交付被告。此后,被告未给付原告加工款。
上述事实有加工合同、支票存根、收据、发票、物品发货单、双方当事人陈述等证据在案佐证。
本院认为:原、被告双方订立的全圆组合钢模板加工合同,系双方真实意思表示,不违反法律、法规的强制性规定,合法有效,双方应当恪守履行。原告履行了加工义务,被告应当按照约定付款。被告辩称原告加工的模板存在质量问题,因被告未能提供充分证据予以证明模板加工质量不符合合同约定,亦不能提供证据证明曾通知原告模板存在质量问题,故对此答辩意见本院不予采纳。原告要求被告给付加工款的请求,证据充分,本院予以支持。原告要求被告给付违约金的请求,因原、被告双方并未约定违约金内容,故本院不予支持。依据《中华人民共和国合同法》第一百零九条、第二百六十三条之规定,判决如下:
一、被告中铁十九局集团有限公司给付原告北京中德环宇桥梁模板有限公司加工款五万四千九百三十四元,自本判决生效之日起七日内执行清;
二、驳回原告北京中德环宇桥梁模板有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费六百四十九元,由原告北京中德环宇桥梁模板有限公司负担六十二元(已交纳),由被告中铁十九局集团有限公司负担五百八十七元,于本判决生效后七日内交纳。
如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,交纳上诉案件受理费,上诉于北京市第二中级人民法院。如在上诉期满后七日内未交纳上诉费的,按自动撤回上诉处理。
⧈ 门窗加工合同 ⧈
甲方:
乙方:
一、甲方办公楼正门需安装不锈钢门一道,承包给乙方加工安装,经双方共同协商,达成如下协议。
二、承包单价及金额:尺寸为:宽4.42米,高2.86米,计12.64平方米,每平方米720元,合计金额大写:玖仟壹佰元整。
三、付款方式:乙方加工安装完毕后,由甲方验收合格,乙方开具正式发票一次性付清款项。
四、乙方责任:在加工和安装过程中,需注意安全,如出现安全情况,由乙方自行负责。
此门保质期为一年。
五、完工日期:自合同签订之日起30日内完成。
六、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
自签订之日起执行。
甲方:
代表:
乙方:
代表:
年 月 日
⧈ 门窗加工合同 ⧈
甲方:
乙方:
甲方因施工工程。为明确双方的责任、权利和义务,经甲乙双方协商一致,特订立本合同如下:
一、订购门窗的数量、形式及合同总值:
备注:
1、面积计算方法:按实际施工面积计算
附注:
尺寸按施工图要求及当地工程验收规范要求
规格、尺寸按施工图要求及当地工程验收规范要求。
3、工程地址:
二、结算和付款方式:
1、按甲方提供或确认的阳光房实际尺寸实际数量结算。
在工程结算审定后一年内付清。保修金在保修期满后一年内付清。
三、工程任务:
数量清单,乙方负责制作和安装。
四、:双方责任:
(一)乙方责任:
1、乙方须委派工程主管为施工现场代表,行使合同的权利和义务。
2、乙方按工程进度要求,负责产品的进场及安装。
文明生产教育和管理。所有作业人员必须按规定、规范施工。由于乙方人员自身违章产生的质量及安全事故,其责任由乙方承担;造成甲方损失的,乙方要承担赔偿责任。
(二)甲方责任:
质量的检查签证。施工人员协助乙方工程主管解决施工中出现的疑难问题。
2、按合同向乙方支付工程款。
五、不可抗力:
当乙方或甲方因不可抗力的影响而不能履行合同时,合同履行的时间将顺延,顺延的时间与不可抗力持续时间相同。不可抗力是指发生严重火灾、水灾、台风、地震、冰冻等灾害,以及双方同意的其他不可抗力事故,使双方或其中一方停工。
六、违约责任:
1、双方不得任意解除合同,否则须向对方支付合同总金额约金。
2、由于甲方违反合同约定,拖延付款,乙方有权顺延工期,责任由甲方承担。同时甲方应按拖欠的向乙方支付违约金,还应按银行同期同档贷款利率向乙方支付欠款利息。
七、竣工验收及质量保修:
出厂证明等相关资料,甲方应在收到验收申请单后七天内组织有关部门合同验收。若甲方不经验收而提前使用,则视为验收通过。乙方提供整套竣工验收备案资料。
2、竣工验收后,乙方提供一年期限的质量保修售后服务,保修期从甲方验收合格之日开始计算,甲方发现问题并通知后,乙方应在48小时内派人员到场维修。
3、保修期内如因产品自身原因需要修理的,维修费用和材料费用由乙方承担;如非产品自身原因需要修理的,乙方只向甲方收取材料成本费。
八、合同的终止与仲裁:
1、因合同一方的原因,造成合同不能履行或不能完全履行时,经合同双方协商同意后,可解除本合同。但所有责任和损失,应由不能继续履行方承担。
索赔、违约等事项,当双方协商不成时,可向各自所在地人民法院提起诉讼。
九、其他事项:
1、合同未尽事宜。甲乙双方可签订补充协议,补充协议与合同具有同等法律效力。如补充协议内容与本合同有冲突,以补充协议为准。
2、本合同一式两份,双方各执一份。本合同自甲乙双方签字按手印之日起生效,货款全部付清,合同自动终止失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
-
述职报告之家小编为您推荐门窗加工合同专题,欢迎访问:门窗加工合同
